Un sito ufficiale dell'Unione europea

Gare d’appalto dell’UE Ted • tenders electronic daily Supplemento della Gazzetta ufficiale dell'UE

Altre opzioni di ricerca: Ricerca avanzata Ricerca per utenti esperti

338812-2016 - Gara

Visualizzazione dell'avviso

Sintesi

2016-OJS189-338812-it

I.1.

Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: RW-SPW-DGO152 — Direction des routes de Verviers
Indirizzo postale: Rue Xhavée 62
Città: Verviers
Codice postale: 4800
Paese: Belgio
All'attenzione di: Monsieur Ir. Philippe Elsen, directeur des ponts et chaussées
E-mail: philippe.elsen@spw.wallonie.be
Tel.: +32 87323138
Fax: +32 87353506

Indirizzi Internet:

Indirizzo del profilo di committente: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=249308

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Denominazione ufficiale: RW-SpW-DGO152 direction des routes de Verviers
Indirizzo postale: Rue Xhavée 62
Città: Verviers
Codice postale: 4800
Paese: Belgio
Persona di contatto: Monsieur IR Jean Lejeune, ingénieur principal des Ponts et Chaussées, chef de service
E-mail: jean.lejeune@spw.wallonie.be
Tel.: +32 87323139
Fax: +32 87353506

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Denominazione ufficiale: RW-SpW-SG-DSJ direction du support juridique mise en ligne des cahiers de charges
Indirizzo postale: Place de Wallonie, 1 bât II, local 108
Città: Jambes
Codice postale: 5100
Paese: Belgio
Persona di contatto: Monsieur Derock
All'attenzione di: Monsieur Étienne Claeys
E-mail: edimestre-marchespublics@wallonie.be
Tel.: +32 81333159
Indirizzo Internet: http://marchespublics.wallonie.be

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: Denominazione ufficiale: RW-SpW-DGO152-Direction des Routes de Verviers
Indirizzo postale: Rue Xhavée 62
Città: Verviers
Codice postale: 4800
Paese: Belgio
All'attenzione di: Monsieur Ir. Philippe Elsen, directeur des ponts et chaussées
E-mail: philippe.elsen@spw.wallonie.be
Tel.: +32 87323138
Fax: +32 87353506

II.1.6.

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

45233141 Lavori di manutenzione stradale

Descrizione

Lavori di manutenzione stradale.

IV.3.3.

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 19.10.2016 - 11:00

IV.3.4.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
19.10.2016 - 11:00

IV.3.6.

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
francese.

Lingue e formati

Lingua ufficiale (PDF firmato)

PDF

Traduzione automatica HTML

Avviso

Lingua corrente Icona della Guida

2016-OJS189-338812-it

Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1.

Denominazione e indirizzi

Indirizzi Internet:

Indirizzo del profilo di committente: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=249308

I.2.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.3.

Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4.

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì

Denominazione ufficiale: Commune d'Amel
Indirizzo postale: Wittenhof 9
Città: Amel
Codice postale: 4770
Paese: Belgio

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.

Descrizione

II.1.1.

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
DGO1-52.13 — N658 AMEL — réhabilitation de la section Mirfeld — Mirfelderbusch PM 500 à 2.750.

II.1.2.

Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna

Lavori

Codice NUTS BE33 Prov. Liège

II.1.3.

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

II.1.4.

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5.

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Travaux de réhabilitation de la N658 entre Mirfeld et Mirfelderbusch sur la commune d'Amel (PM 500 à 2.750).

II.1.6.

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

45233141 Lavori di manutenzione stradale

II.1.7.

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

II.1.8.

Lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9.

Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.

Entità dell'appalto

II.2.1.

Quantitativo o entità totale

II.2.2.

Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.3.

Informazioni relative ai rinnovi

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3.

Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata in giorni: 250 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1.

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.1.1.

Cauzioni e garanzie richieste

III.1.2.

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

III.1.3.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto

III.1.4.

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2.

Condizioni di partecipazione

III.2.1.

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Elenco e breve descrizione delle condizioni: Par le seul fait d'introduire son offre, le soumissionnaire déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 § 1 et 2 de l'arrêté royal du 15.7.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que:
* À quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 §3 de l'arrêté précité;
* Sous réserve des dispositions de l'article 63 §2, dernier alinéa, de l'arrêté précité, concernant la vérification du respect des obligations fiscales, le pouvoir adjudicateur, en application de la déclaration sur l'honneur susmentionnée, procède à la vérification de la situation du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution.

III.2.2.

Capacità economica e finanziaria

Elenco e breve descrizione delle condizioni: C Cl6.

III.2.3.

Capacità professionale e tecnica

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Classe: 6, catégorie: C.

III.2.4.

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.3.

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1.

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2.

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1.

Tipo di procedura

IV.1.1.

Tipo di procedura

Procedura aperta

IV.1.2.

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

IV.1.3.

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo

IV.2.

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1.

Criteri di aggiudicazione

Prezzo più basso

IV.2.2.

Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3.

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1.

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
SPW-DO152-O1.05.02-16E73-F02_0

IV.3.2.

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.3.3.

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 19.10.2016 - 11:00

Documenti a pagamento: no

IV.3.4.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
19.10.2016 - 11:00

IV.3.5.

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6.

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
francese.

IV.3.7.

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8.

Modalità di apertura delle offerte

Data: 19.10.2016 - 11:00

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Séance publique.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1.

Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3.

Informazioni complementari
— «Au point II.3) Durée du marche ou délai d'exécution, le pouvoir adjudicateur a pris l'option de considérer les jours indiqués comme des jours ouvrables».

«L'attention est attirée sur le fait que tous les documents du marché et les rectifications apportées au dossier du marché sont gratuitement consultables et téléchargeables à partir de «l'URL du profil d'acheteur» inscrite au point I.1) de la section I du présent avis de marché, ou en recherchant l'avis au Bulletin des Adjudications via l'adresse https://enot.publicprocurement.be/ »

Vu l'urgence le délai de publicité a été réduit.

VI.4.

Procedure di ricorso

VI.4.1.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Conseil d'État
Indirizzo postale: Rue de la Science 33
Città: Bruxelles
Codice postale: 1040
Paese: Belgio
Tel.: +32 22349611

VI.4.2.

Procedure di ricorso

VI.4.3.

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5.

Data di spedizione del presente avviso
26.9.2016