1. Committente
1.1.
Committente
Nome ufficiale: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Forma giuridica del committente: Impresa pubblica controllata da un'autorità governativa centrale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
2. Procedura
2.1.
Procedura
Titolo: Ejecución de las obras del proyecto constructivo “acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de la línea 520 Ciudad Real – Badajoz.
Descrizione: Ejecución de las obras del proyecto constructivo “acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de la línea 520 Ciudad Real – Badajoz.
Identificativo della procedura: f19484d9-8e89-4073-8dce-359b073c08db
Identificativo interno: 3.24/27507.0295
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no
2.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45234100 Lavori di costruzione ferroviari
Classificazione aggiuntiva (cpv): 45234116 Lavori di posa di binari, 45234160 Lavori di costruzione di catenarie
2.1.2.
Luogo di esecuzione
Paese: Spagna
Ovunque nel paese in questione
Informazioni supplementari: Andalucia y Extremadura
2.1.3.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 11 064 849,92 EUR
2.1.4.
Informazioni generali
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Ley 9/2017 -
2.1.6.
Motivi di esclusione
Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara, Documento di gara unico europeo (DGUE)
5. Lotto
5.1.
Lotto: LOT-0001
Titolo: Ejecución de las obras del proyecto constructivo “acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de la línea 520 Ciudad Real – Badajoz.
Descrizione: Ejecución de las obras del proyecto constructivo “acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de la línea 520 Ciudad Real – Badajoz.
Identificativo interno: 3.24/27507.0295
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45234100 Lavori di costruzione ferroviari
Classificazione aggiuntiva (cpv): 45234116 Lavori di posa di binari, 45234160 Lavori di costruzione di catenarie
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Córdoba (ES613)
Paese: Spagna
Informazioni supplementari: Andalucia y Extremadura
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Badajoz (ES431)
Paese: Spagna
Informazioni supplementari: Andalucia y Extremadura
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 17 Mesi
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 11 064 849,92 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata: La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto finanziato in tutto o in parte con fondi UE
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
Programma dei fondi UE: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (2021/2027)
Identificativo dei fondi UE: Podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 2021-2027
Fondi UE: ulteriori dettagli: Podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 2021-2027
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
Informazioni supplementari: Plazo de Ejecución: 17 meses
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara unico europeo (DGUE)
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Criterios evaluables mediante juicio de valor. Ponderación (PCJV)
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 49
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Criterios cuantificables mediante fórmulas. Compromiso de realización de seguimiento de obra con creación de modelos
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 2
Criterio:
Tipo: Costo
Descrizione: Criterios cuantificables mediante fórmulas. En función del precio
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 49
5.1.11.
Documenti di gara
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: spagnolo
Catalogo elettronico: Non consentita
Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato [come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014]
Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 31/01/2025 13:00:00 (UTC+1)
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida: 2 Mesi
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:
Data di apertura: 06/03/2025 10:00:00 (UTC+1)
Informazioni supplementari: Acto Privado
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì
Forma giuridica che deve essere assunta da un gruppo di offerenti cui viene aggiudicato un appalto: Unión Temporal de Empresas
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro: Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione: Nessun sistema dinamico di acquisizione
Asta elettronica: no
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Organizzazione che tratta le offerte: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
8. Organizzazioni
8.1.
ORG-0001
Nome ufficiale: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Numero di registrazione: Q2801660H
Servizio: Dirección de Compras y Contratación
Località: Madrid
Codice postale: 28020
Suddivisione del paese (NUTS): Madrid (ES300)
Paese: Spagna
Referente: Subdirección de Contratación de Mantenimiento
Telefono: +34 913007661
Ruoli di questa organizzazione:
Committente
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione
Organizzazione che tratta le offerte
8.1.
ORG-0002
Nome ufficiale: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Numero di registrazione: S2826042J
Indirizzo postale: Avenida General Perón 38, 8ª planta
Località: Madrid
Codice postale: 28020
Suddivisione del paese (NUTS): Madrid (ES300)
Paese: Spagna
Telefono: +34 913491319
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione competente per i ricorsi
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso
8.1.
ORG-0000
Nome ufficiale: Publications Office of the European Union
Numero di registrazione: PUBL
Località: Luxembourg
Codice postale: 2417
Suddivisione del paese (NUTS): Luxembourg (LU000)
Paese: Lussemburgo
Telefono: +352 29291
Ruoli di questa organizzazione:
TED eSender
Identificativo/versione dell'avviso: f69e4527-d04f-48c6-b233-4265e0fce99f - 01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 16
Data di trasmissione dell'avviso: 16/12/2024 09:22:15 (UTC)
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: spagnolo
Numero di pubblicazione dell'avviso: 772228-2024
Numero dell'edizione della GU S: 245/2024
Data di pubblicazione: 17/12/2024
