Da oggi 2.11.2022 il sito TED accoglie i formulari elettronici (eForms). La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata

Lavori - 211407-2017

03/06/2017    S106

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Accordo quadro relativo ad una vasta gamma di studi e lavori tecnici di gestione degli impianti

2017/S 106-211407

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Banca europea per gli investimenti
Indirizzo postale: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Città: Luxembourg
Codice NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Codice postale: 2950
Paese: Lussemburgo
Persona di contatto: Zenner Lionel
E-mail: CS-procurement@eib.org
Tel.: +352 43791
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.eib.org
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2518
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Accordo quadro relativo ad una vasta gamma di studi e lavori tecnici di gestione degli impianti.

Numero di riferimento: LZ-1397.
II.1.2)Codice CPV principale
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

La BEI desidera firmare un accordo quadro multiplo della durata di 4 anni fissi, con possibilità di proroga di anno in anno fino a una durata massima di 7 anni, con minimo 2 e massimo 5 prestatori di servizi o contraenti per ciascuno dei seguenti lotti:

— lotti «Servizi»:

• lotto S1 «Architetto»,

• lotto S2 «Ingegnere tecnico»,

• lotto S3 «Assistenza tecnica»,

• lotto S4 «Esperto immobiliare e finanziario»,

• lotto S5 «Esperto ambientale»,

• lotto S6 «Esperto in sistemi di sicurezza»,

— lotti «Lavori»:

• lotto T1 «Lavori interni»,

• lotto T2 «Lavori esterni»,

• lotto T3 «Lavori riguardanti impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento e impianti sanitari»,

• lotto T4 «Lavori elettrici e relativi ad impianti multimediali»,

• lotto T5 «Multitecniche».

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 19 600 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Architetto

Lotto n.: S1
II.2.2)Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
71210000 Servizi di consulenza architettonica
71221000 Servizi di progettazione di edifici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

L'accordo quadro riguarda la realizzazione di missioni di architettura o di missioni globali relative alla «direzione integrata» di progetti prevalentemente architettonici, nonché di missioni puntuali.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

la BEI desidera firmare un accordo quadro multiplo della durata di 4 anni fissi, con possibilità di proroga di anno in anno fino a una durata massima di 7 anni (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

La BEI prevede di stanziare (per la durata massima di 7 anni di ogni accordo quadro) 7 000 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Servizi» e 12 600 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Lavori», senza pregiudicare la ripartizione all'interno di questi 2 gruppi di lotti. Di conseguenza, il valore presunto massimo di ogni lotto è stato considerato pari rispettivamente a 7 000 000 EUR, IVA esclusa, e 12 600 000 EUR, IVA esclusa.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Ingegnere tecnico

Lotto n.: S2
II.2.2)Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
71335000 Studi di ingegneria
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

L'accordo quadro riguarda la realizzazione di missioni di ingegnere tecnico o di missioni globali relative alla «direzione integrata» di progetti relativi prevalentemente all'ingegneria tecnica, nonché di missioni puntuali.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

la BEI desidera firmare un accordo quadro multiplo della durata di 4 anni fissi, con possibilità di proroga di anno in anno fino a una durata massima di 7 anni (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

La BEI prevede di stanziare (per la durata massima di 7 anni di ogni accordo quadro) 7 000 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Servizi» e 12 600 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Lavori», senza pregiudicare la ripartizione all'interno di questi 2 gruppi di lotti. Di conseguenza, il valore presunto massimo di ogni lotto è stato considerato pari rispettivamente a 7 000 000 EUR, IVA esclusa, e 12 600 000 EUR, IVA esclusa.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Assistenza tecnica

Lotto n.: S3
II.2.2)Codici CPV supplementari
71356200 Servizi di assistenza tecnica
71541000 Servizi di gestione di progetti di costruzione
72224000 Servizi di consulenza per la gestione di progetti
71242000 Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

L'accordo quadro riguarda la realizzazione di missioni di assistenza tecnica multidisciplinari nel campo dei progetti di sistemazione o trasformazione, nonché di missioni puntuali.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

la BEI desidera firmare un accordo quadro multiplo della durata di 4 anni fissi, con possibilità di proroga di anno in anno fino a una durata massima di 7 anni (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

La BEI prevede di stanziare (per la durata massima di 7 anni di ogni accordo quadro) 7 000 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Servizi» e 12 600 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Lavori», senza pregiudicare la ripartizione all'interno di questi 2 gruppi di lotti. Di conseguenza, il valore presunto massimo di ogni lotto è stato considerato pari rispettivamente a 7 000 000 EUR, IVA esclusa, e 12 600 000 EUR, IVA esclusa.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Esperto immobiliare e finanziario

Lotto n.: S4
II.2.2)Codici CPV supplementari
70330000 Servizi di amministrazione di beni immobili per conto terzi
70000000 Servizi immobiliari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

L'accordo quadro riguarda la realizzazione di missioni di perizia nel settore immobiliare e, in particolare, la parte finanziaria.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

la BEI desidera firmare un accordo quadro multiplo della durata di 4 anni fissi, con possibilità di proroga di anno in anno fino a una durata massima di 7 anni (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

La BEI prevede di stanziare (per la durata massima di 7 anni di ogni accordo quadro) 7 000 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Servizi» e 12 600 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Lavori», senza pregiudicare la ripartizione all'interno di questi 2 gruppi di lotti. Di conseguenza, il valore presunto massimo di ogni lotto è stato considerato pari rispettivamente a 7 000 000 EUR, IVA esclusa, e 12 600 000 EUR, IVA esclusa.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Esperto ambientale

Lotto n.: S5
II.2.2)Codici CPV supplementari
71313000 Servizi di consulenza in ingegneria ambientale
90713000 Servizi di consulenza per questioni ambientali
90714500 Servizi di controllo della qualità ambientale
71314200 Servizi di gestione energia
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

L'accordo quadro riguarda la realizzazione di missioni di perizia nel campo dell'energia, dell'ambiente e della gestione dei rifiuti.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

la BEI desidera firmare un accordo quadro multiplo della durata di 4 anni fissi, con possibilità di proroga di anno in anno fino a una durata massima di 7 anni (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

La BEI prevede di stanziare (per la durata massima di 7 anni di ogni accordo quadro) 7 000 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Servizi» e 12 600 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Lavori», senza pregiudicare la ripartizione all'interno di questi 2 gruppi di lotti. Di conseguenza, il valore presunto massimo di ogni lotto è stato considerato pari rispettivamente a 7 000 000 EUR, IVA esclusa, e 12 600 000 EUR, IVA esclusa.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Esperto in sistemi di sicurezza

Lotto n.: S6
II.2.2)Codici CPV supplementari
79417000 Servizi di consulenza in materia di sicurezza
71317100 Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di incendi ed esplosioni
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

L'accordo quadro riguarda la realizzazione di missioni di perizia nel campo della sicurezza e della protezione.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

la BEI desidera firmare un accordo quadro multiplo della durata di 4 anni fissi, con possibilità di proroga di anno in anno fino a una durata massima di 7 anni (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

La BEI prevede di stanziare (per la durata massima di 7 anni di ogni accordo quadro) 7 000 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Servizi» e 12 600 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Lavori», senza pregiudicare la ripartizione all'interno di questi 2 gruppi di lotti. Di conseguenza, il valore presunto massimo di ogni lotto è stato considerato pari rispettivamente a 7 000 000 EUR, IVA esclusa, e 12 600 000 EUR, IVA esclusa.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Lavori interni

Lotto n.: T1
II.2.2)Codici CPV supplementari
44115800 Arredi interni per edifici
45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici
45400000 Lavori di completamento degli edifici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

L'accordo quadro riguarda la realizzazione di progetti per i quali sono preponderanti i lavori interni.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 600 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

la BEI desidera firmare un accordo quadro multiplo della durata di 4 anni fissi, con possibilità di proroga di anno in anno fino a una durata massima di 7 anni (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

La BEI prevede di stanziare (per la durata massima di 7 anni di ogni accordo quadro) 7 000 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Servizi» e 12 600 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Lavori», senza pregiudicare la ripartizione all'interno di questi 2 gruppi di lotti. Di conseguenza, il valore presunto massimo di ogni lotto è stato considerato pari rispettivamente a 7 000 000 EUR, IVA esclusa, e 12 600 000 EUR, IVA esclusa.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Lavori esterni

Lotto n.: T2
II.2.2)Codici CPV supplementari
45450000 Altri lavori di completamento di edifici
45400000 Lavori di completamento degli edifici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

L'accordo quadro riguarda la realizzazione di progetti per i quali sono preponderanti i lavori esterni.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 600 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

la BEI desidera firmare un accordo quadro multiplo della durata di 4 anni fissi, con possibilità di proroga di anno in anno fino a una durata massima di 7 anni (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

La BEI prevede di stanziare (per la durata massima di 7 anni di ogni accordo quadro) 7 000 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Servizi» e 12 600 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Lavori», senza pregiudicare la ripartizione all'interno di questi 2 gruppi di lotti. Di conseguenza, il valore presunto massimo di ogni lotto è stato considerato pari rispettivamente a 7 000 000 EUR, IVA esclusa, e 12 600 000 EUR, IVA esclusa.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Lavori riguardanti impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento e impianti sanitari

Lotto n.: T3
II.2.2)Codici CPV supplementari
45331000 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

L'accordo quadro riguarda la realizzazione di progetti per i quali sono preponderanti lavori relativi ad impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento e/o ad impianti sanitari.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 600 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

la BEI desidera firmare un accordo quadro multiplo della durata di 4 anni fissi, con possibilità di proroga di anno in anno fino a una durata massima di 7 anni (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

La BEI prevede di stanziare (per la durata massima di 7 anni di ogni accordo quadro) 7 000 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Servizi» e 12 600 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Lavori», senza pregiudicare la ripartizione all'interno di questi 2 gruppi di lotti. Di conseguenza, il valore presunto massimo di ogni lotto è stato considerato pari rispettivamente a 7 000 000 EUR, IVA esclusa, e 12 600 000 EUR, IVA esclusa.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Lavori elettrici e relativi ad impianti multimediali

Lotto n.: T4
II.2.2)Codici CPV supplementari
45310000 Lavori di installazione di cablaggi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

L'accordo quadro riguarda la realizzazione di progetti per i quali sono preponderanti lavori elettrici e/o relativi ad impianti multimediali.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 600 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

la BEI desidera firmare un accordo quadro multiplo della durata di 4 anni fissi, con possibilità di proroga di anno in anno fino a una durata massima di 7 anni (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

La BEI prevede di stanziare (per la durata massima di 7 anni di ogni accordo quadro) 7 000 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Servizi» e 12 600 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Lavori», senza pregiudicare la ripartizione all'interno di questi 2 gruppi di lotti. Di conseguenza, il valore presunto massimo di ogni lotto è stato considerato pari rispettivamente a 7 000 000 EUR, IVA esclusa, e 12 600 000 EUR, IVA esclusa.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Multitecniche

Lotto n.: T5
II.2.2)Codici CPV supplementari
45262600 Lavori specializzati di costruzione vari
45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici
45400000 Lavori di completamento degli edifici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

L'accordo quadro riguarda la realizzazione di progetti pluridisciplinari di lavori.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 600 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

la BEI desidera firmare un accordo quadro multiplo della durata di 4 anni fissi, con possibilità di proroga di anno in anno fino a una durata massima di 7 anni (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

La BEI prevede di stanziare (per la durata massima di 7 anni di ogni accordo quadro) 7 000 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Servizi» e 12 600 000 EUR, IVA esclusa, per l'insieme dei lotti «Lavori», senza pregiudicare la ripartizione all'interno di questi 2 gruppi di lotti. Di conseguenza, il valore presunto massimo di ogni lotto è stato considerato pari rispettivamente a 7 000 000 EUR, IVA esclusa, e 12 600 000 EUR, IVA esclusa.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

ogni offerente selezionato al termine della fase di aggiudicazione dovrà presentare, tra l'altro, i documenti seguenti, non appena avrà ricevuto la lettera di notifica, entro un termine di massimo 15 giorni:

— il certificato attestante l'autorizzazione in Lussemburgo come impresa di servizi e/o di lavori:

i) per i lotti S1 e S2, i candidati stabiliti:

— al di fuori del Granducato di Lussemburgo dovranno trasmettere la prova attestante la loro iscrizione presso l'OAI (Ordre des architectes et ingénieurs-conseils) (ordine degli architetti e ingegneri consulenti), nella loro rispettiva sezione, per poter esercitare provvisoriamente ed occasionalmente nel Granducato di Lussemburgo,

— nel Granducato di Lussemburgo dovranno trasmettere la prova attestante la loro iscrizione presso l'OAI nella loro rispettiva sezione;

i) per i lotti da T1 a T5, i candidati stabiliti:

— al di fuori del Granducato di Lussemburgo dovranno trasmettere un certificato di dichiarazione preliminare rilasciato dal ministero delle Classi medie del Granducato di Lussemburgo [direzione generale PMI (piccole e medie imprese) e imprenditoria],

— nel Granducato di Lussemburgo dovranno trasmettere le loro autorizzazioni di stabilimento, evidenziando il nesso con il lotto per il quale presentano candidatura,

— i documenti attestanti che l'offerente selezionato non si trova in nessuno dei casi di esclusione,

— l'accordo di raggruppamento, ove del caso,

— la prova della conformità alla forma giuridica annunciata nell'offerta.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura ristretta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 5
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/07/2017
Ora locale: 23:59
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Inglese, Francese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.3)Informazioni complementari:

La BEI desidera firmare un accordo quadro multiplo con minimo 2 e massimo 5 prestatori di servizi o contraenti per ciascuno dei lotti.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale dell'Unione europea
Indirizzo postale: rue du Fort Niedergrünewald
Città: Luxembourg
Codice postale: 2925
Paese: Lussemburgo
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Indirizzo Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24/05/2017