Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)Nombre y direccionesNombre oficial: SIA Habitat
Número de identificación fiscal: 04555025800029
Dirección postal: 67 avenue des Potiers, CS 80649
Localidad: Douai
Código NUTS:
FRE11 NordCódigo postal: 59506
País: Francia
Correo electrónico:
correspondre@aws-france.comDirecciones de internet: Dirección principal:
http://www.sia-habitat.com/ I.3)ComunicaciónPuede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicadorOtro tipo: Autre
I.5)Principal actividadVivienda y servicios comunitarios
Apartado II: Objeto
II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:
Marché de travaux de démolition d'un logement situé au 34 route de Carnin à Carvin
Número de referencia: 2020159/Jo
II.1.2)Código CPV principal45111100 Trabajos de demolición
II.1.3)Tipo de contratoObras
II.1.4)Breve descripción:
Marché de travaux de démolition d'un logement situé au 34 route de Carnin à Carvin.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotesEl contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)45262660 Trabajos de retirada de amianto
II.2.3)Lugar de ejecuciónCódigo NUTS: FRE12 Pas-de-Calais
II.2.4)Descripción del contrato:
Marché de travaux de démolition d'un logement situé au 34 route de Carnin à Carvin.
Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
II.2.5)Criterios de adjudicaciónlos criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Note méthodologique / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisiciónDuración en meses: 4
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantesSe aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opcionesOpciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión EuropeaEl contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantilLista y breve descripción de las condiciones:
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
— pouvoir de la personne habilitée à engager la société;
— fiche capacités professionnelles, techniques et financières (annexe au RC);
— lettre de candidature ou imprimé DC1.
III.1.3)Capacidad técnica y profesionalLista y breve descripción de los criterios de selección:
Certification Amiante Qualibat 1552 ou certifications AFNOR — AFAQ — Global «Traitement de l'amiante» (ou équivalents) en cours de validité attestant de la formation des candidats pour des travaux de retrait de matériaux amiantés (travaux de sous-section 3).
Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximal de quatre mois. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 60 jours. Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimientoProcedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación PúblicaEl contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participaciónFecha: 26/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:Francés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su ofertaDuración en meses: 5 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicasFecha: 26/10/2020
Hora local: 14:00
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)Información sobre la periodicidadSe trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site internet: www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 2020159. Une visite sur site est préconisée. Une visite sur site facultative pourra être réalisée par les candidats. À cet effet, le candidat pourra prendre contact avec M. Lefebvre (SIA Habitat) à l'adresse suivante: vincent.lefebvre@sia-habitat.com
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recursoNombre oficial: Tribunal judiciaire de Lille
Dirección postal: 13 avenue du Peuple Belge
Localidad: Lille
Código postal: 59034
País: Francia
Teléfono: +33 320783333
Fax: +33 320785009
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recursoNombre oficial: Greffe du tribunal judiciaire de Lille
Dirección postal: 13 avenue du Peuple Belge
Localidad: Lille
Código postal: 59034
País: Francia
Teléfono: +33 320783333
Fax: +33 320785009
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:22/09/2020