Servicios - 450992-2020

25/09/2020    S187

Francia-La Ciotat: Servicios complementarios de ingeniería

2020/S 187-450992

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: La Ciotat Shipyards
Número de identificación fiscal: 40197455500013
Dirección postal: 46 quai François Mitterrand — CS 40116
Localidad: La Ciotat Cedex
Código NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
Código postal: 13703
País: Francia
Persona de contacto: M. Alexandre Rolland
Correo electrónico: Atlas@laciotat-shipyards.com
Teléfono: +33 442838021
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.laciotat-shipyards.com/fr/
Dirección del perfil de comprador: https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzM2MDkwNg%3D%3D
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzM2MDkwNg%3D%3D
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzM2MDkwNg%3D%3D
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Société publique locale
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Développement économique et portuaire

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Accord-cadre — mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage générale à expertise technique: risques, GC et rails pour les travaux d'aménagement d'une plate-forme de réparation navale pour mégayachts

Número de referencia: 552AMOG
II.1.2)Código CPV principal
71336000 Servicios complementarios de ingeniería
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Accord-cadre mono-attributaire en vue de la désignation d'un titulaire en charge de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage générale à expertise technique: risques, GC et rails pour les travaux d'aménagement terrestres et maritimes d'une plate-forme de réparation navale pour mégayachts de 4 000 t dans le port de La Ciotat (Bouches-du-Rhône).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71336000 Servicios complementarios de ingeniería
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

La Ciotat (13600).

II.2.4)Descripción del contrato:

La mission de l'assistant au maître de l'ouvrage recouvre les champs de compétence suivants:

— l'expertise technique en matière de:

—— risques;

—— génie civil;

—— rails.

Les missions seront les suivantes:

Mission M1: assistance pour mise à jour du programme général et approbation par le MOA des différents sous dossiers pro (GC, ascenseur, VRD rail, bâtiments équipements);

Mission M2: assistance à la réalisation de la phase travaux et au respect de leur conformité aux dossiers PRO des plan exe — gestion des adaptations — gestion et mises à jour des documents numériques;

Mission M3: assistance à la réception des travaux et définition des modes de réception;

Mission M4: assistance pour le transfert des équipements aux exploitants (LCS et Mb92);

Mission M5: assistance à la gestion du solde contractuel des différents marchés de travaux ou de conception construction (analyses des demandes de règlements complémentaires, levées des réserves de réception des travaux, soldes des pénalités éventuelles); MISSION M6: conseil en gestion des risques;

Mission M7: expertise technique.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Qualité de la méthodologie proposée pour le déroulement des missions / Ponderación: 35
Criterio de calidad - Nombre: Pertinence de l'affectation des rôles (CV et schéma organisationnel) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 25
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Lettre de candidature ou formulaire DC1 ou équivalent, dûment rempli, et daté. Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques, le formulaire DC1 sera complété pour chaque membre du groupement.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Déclaration du candidat ou formulaire DC2 ou équivalent, dûment rempli et daté; en cas de candidature groupée, le DC2 est rempli par chaque membre du groupement.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Le candidat (ou chaque cotraitant) remettra si possible un tableau des trois références significatives effectuées au cours des trois dernières années pour la présente mission, en indiquant le nom de l'opération, le nom et les coordonnées du maître de l'ouvrage, la mission exécutée ainsi que son montant.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Francés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 14:00
Lugar:

La Ciotat.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Les pièces candidature et offre n'ont pas à être remises signées. Le marché sera signé par le seul candidat attributaire qui sera invité à procéder à la signature de ses pièces avant notification de l'accord-cadre. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront faire parvenir, au plus tard dix jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite sur le site du profil acheteur. Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal judiciaire
Dirección postal: 6 rue Joseph Autran
Localidad: Marseille
Código postal: 13006
País: Francia
Teléfono: +33 491155050
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Tribunal judiciaire
Dirección postal: 6 rue Joseph Autran
Localidad: Marseille
Código postal: 13006
País: Francia
Teléfono: +33 491155050
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1) le référé précontractuel peut être introduit jusqu'à la signature du contrat;

2) le référé contractuel introduit après la signature du contrat dans un délai de 31 jours, à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) ou dans un délai de six mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n'a été effectuée;

3) le recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat introduit par tout tiers à un contrat susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées;

4) Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce (référé «secret des affaires»).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Tribunal judiciaire
Dirección postal: 6 rue Joseph Autran
Localidad: Marseille
Código postal: 13006
País: Francia
Teléfono: +33 491155050
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020