1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Agence publique pour l'immobilier de la justice
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Központi kormányzati szerv által ellenőrzött közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Marché de maîtrise d'oeuvre
Leírás: Marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de parachèvement de la maison d'arrêt de Draguignan
Eljárásazonosító: 48e5a49c-9c61-46ad-afcb-c11fd98d16fa
Belső azonosító: 24-077
Az eljárás típusa: Nyitott
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatások
Fő osztályozás (cpv): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Csőd: les conditions d'exclusion sont précisées dans le règlement de consultation
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Maitrise d'oeuvre
Leírás: Mission de maitrise d'oeuvre pour les travaux de parachèvement de la maison d'arrêt de Draguignan
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatások
Fő osztályozás (cpv): 71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 36 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel: A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium:
Típus: Technikai és szakmai alkalmasság
Megnevezés: Les conditions sont précisées au règlement de consultation
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique de l'offre et adéquation de l'offre aux enjeux du projet et au programme
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 50
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix global et forfaitaire des prestations apprécié au vu de l'acte d'engagement et ses annexes
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Calendrier détaillé de la mission
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Egyes közbeszerzési dokumentumok esetében a hozzáférés korlátozva van
Az egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való hozzáférés korlátozásának indoklása: Különösen érzékeny információk védelme
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: francia
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 05/11/2024 12:00:00 (UTC+2)
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie: 6 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 05/11/2024 12:00:00 (UTC+2)
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés: nem
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Agence publique pour l'immobilier de la justice - tribunal administratif de Melun
Felülvizsgálati szervezet: Agence publique pour l'immobilier de la justice - tribunal administratif de Melun
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Agence publique pour l'immobilier de la justice - tribunal administratif de Melun
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Agence publique pour l'immobilier de la justice
Regisztrációs szám: 18009225600023
Postacím: APIJ Immeuble Okabé 67 avenue de Fontainebleau
Város: Le kremlin bicêtre
Irányítószám: 94270
Ország alegysége (NUTS): Val-de-Marne (FR107)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0188288862
Egyéb kapcsolattartó pontok:
Hivatalos név: tribunal administratif de Melun
E szervezet szerepei:
Vevő
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
Közvetítő szervezet
10. Változtatás
A hirdetmény azonosítója/verziója: 8d19d8fe-8b16-4aec-a323-1c3de870a790 - 02
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 15/10/2024 10:56:03 (UTC+2)
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 626772-2024
HL S kiadás száma: 202/2024
A közzététel dátuma: 16/10/2024