Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal

44968-2025 - Verseny

Hirdetmény megjelenítése

Összefoglaló

TED v2 - Viewer
Verseny
FranciaországAudiovizuális anyagok
Accord-cadre de fourniture de matériels et de systèmes audiovisuels pour les Campus de Sciences Po - 10 lots
FranciaországBárhol az adott országban
Az eljárás típusaNyitott

Vevő
VevőFONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES
FranciaországParis (FR101)PARIS

LOT-0001Fourniture et installation de systèmes audiovisuels à Paris
Audiovizuális anyagok
Kezdő időpont17/06/2025 Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 - 12:00:00 (UTC+2)

LOT-0002Fourniture et installation de systèmes audiovisuels du Havre
Audiovizuális anyagok
Kezdő időpont17/06/2025 Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 - 12:00:00 (UTC+2)

LOT-0003Fourniture et installation de systèmes audiovisuels à Reims et Nancy
Audiovizuális anyagok
Kezdő időpont17/06/2025 Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 - 12:00:00 (UTC+2)

LOT-0004Fourniture et installation systèmes audiovisuels à Poitiers
Audiovizuális anyagok
Kezdő időpont17/06/2025 Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 - 12:00:00 (UTC+2)

LOT-0005Fourniture et installation systèmes audiovisuels à Menton
Audiovizuális anyagok
Kezdő időpont17/06/2025 Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 - 12:00:00 (UTC+2)

LOT-0006Fourniture et installation systèmes audiovisuels à Dijon
Audiovizuális anyagok
Kezdő időpont17/06/2025 Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 - 12:00:00 (UTC+2)

LOT-0007Fourniture d'équipements d'infrastructure de post-production
Audiovizuális anyagok
Kezdő időpont17/06/2025 Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 - 12:00:00 (UTC+2)

LOT-0008Fourniture de mobilier technique sur mesure
Audiovizuális anyagok
Kezdő időpont17/06/2025 Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 - 12:00:00 (UTC+2)

LOT-0009Fourniture de petit matériels audiovisuel pour l'ensemble des campus
Audiovizuális anyagok
Kezdő időpont06/10/2025 Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 - 12:00:00 (UTC+2)

LOT-0010Location d'équipements et prestations audiovisuelles région Nord de la France (tous les campus sauf Menton)
Audiovizuális anyagok
Kezdő időpont17/06/2025 Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 - 12:00:00 (UTC+2)

Nyelvek és formátumok

Hivatalos nyelv (Aláírt PDF)

BG
CS
DA
DE
EL
ES
EN
ET
FI
FRAláírt PDF letöltése
GA
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV

PDF

BGPDF letöltése
CSPDF letöltése
DAPDF letöltése
DEPDF letöltése
ELPDF letöltése
ESPDF letöltése
ENPDF letöltése
ETPDF letöltése
FIPDF letöltése
FRPDF letöltése
GAPDF letöltése
HRPDF letöltése
HUPDF letöltése
ITPDF letöltése
LTPDF letöltése
LVPDF letöltése
MTPDF letöltése
NLPDF letöltése
PLPDF letöltése
PTPDF letöltése
ROPDF letöltése
SKPDF letöltése
SLPDF letöltése
SVPDF letöltése

Gépi fordítás HTML-formátumban

BG
CS
DA
DE
EL
ES
EN
ET
FI
FR
GA
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV

Hirdetmény

Megjelenítési nyelvSúgó ikon
15/2025
44968-2025 - Verseny
Franciaország – Audiovizuális anyagok – Accord-cadre de fourniture de matériels et de systèmes audiovisuels pour les Campus de Sciences Po - 10 lots
OJ S 15/2025 22/01/2025
Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
Szolgáltatások - Árubeszerzések
1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos névFONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusaHelyi hatóság
Az ajánlatkérő szerv tevékenységeOktatás
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
CímAccord-cadre de fourniture de matériels et de systèmes audiovisuels pour les Campus de Sciences Po - 10 lots
LeírásAccord-cadre de fourniture de matériels et de systèmes audiovisuels pour les Campus de Sciences Po - 10 lots
Eljárásazonosító4f75d9b2-c380-472c-9a04-d3ee6c154c94
Az eljárás típusaNyitott
2.1.1.
Cél
A szerződés jellegeÁrubeszerzések
A szerződés kiegészítő jellegeSzolgáltatások
Fő osztályozás (cpv): 32321300 Audiovizuális anyagok
További osztályozás (cpv): 32321200 Audiovizuális berendezések
2.1.2.
A teljesítés helye
OrszágFranciaország
Bárhol az adott országban
2.1.4.
Általános információk
Jogalap
2014/24/EU irányelv
2.1.5.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot10
A szerződés feltételei
Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítélhető oda10
2.1.6.
Kizárási okok
Tisztán nemzeti kizáró okok
5. Rész
5.1.
RészLOT-0001
CímFourniture et installation de systèmes audiovisuels à Paris
LeírásFourniture et installation de systèmes audiovisuels à Paris
5.1.1.
Cél
A szerződés jellegeÁrubeszerzések
A szerződés kiegészítő jellegeSzolgáltatások
Fő osztályozás (cpv): 32321300 Audiovizuális anyagok
További osztályozás (cpv): 32321200 Audiovizuális berendezések
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont17/06/2025
Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvételA részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandóigen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium
TípusTechnikai és szakmai alkalmasság

Kritérium
TípusGazdasági és pénzügyi helyzet
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetőkfrancia
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei
Elektronikus benyújtásKötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtanifrancia
Elektronikus katalógusNem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie3 Hónapok
A szerződés feltételei
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteniNem
Elektronikus számlázásNem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülninem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülninem
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információkvoir RC
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
KeretmegállapodásKeretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információkNem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezetTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
5.1.
RészLOT-0002
CímFourniture et installation de systèmes audiovisuels du Havre
LeírásFourniture et installation de systèmes audiovisuels du Havre
5.1.1.
Cél
A szerződés jellegeÁrubeszerzések
A szerződés kiegészítő jellegeSzolgáltatások
Fő osztályozás (cpv): 32321300 Audiovizuális anyagok
További osztályozás (cpv): 32321200 Audiovizuális berendezések
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont17/06/2025
Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvételA részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandóigen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium
TípusGazdasági és pénzügyi helyzet
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei
Elektronikus benyújtásKötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtanifrancia
Elektronikus katalógusNem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie3 Hónapok
A szerződés feltételei
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteniNem
Elektronikus számlázásNem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülninem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülninem
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információkvoir RC
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
KeretmegállapodásKeretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információkNem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezetTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
5.1.
RészLOT-0003
CímFourniture et installation de systèmes audiovisuels à Reims et Nancy
LeírásFourniture et installation de systèmes audiovisuels à Reims et Nancy
5.1.1.
Cél
A szerződés jellegeÁrubeszerzések
A szerződés kiegészítő jellegeSzolgáltatások
Fő osztályozás (cpv): 32321300 Audiovizuális anyagok
További osztályozás (cpv): 32321200 Audiovizuális berendezések
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont17/06/2025
Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvételA részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandóigen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium
TípusGazdasági és pénzügyi helyzet
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei
Elektronikus benyújtásKötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtanifrancia
Elektronikus katalógusNem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie3 Hónapok
A szerződés feltételei
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteniNem
Elektronikus számlázásNem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülninem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülninem
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információkvoir RC
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
KeretmegállapodásKeretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információkNem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezetTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
5.1.
RészLOT-0004
CímFourniture et installation systèmes audiovisuels à Poitiers
LeírásFourniture et installation systèmes audiovisuels à Poitiers
5.1.1.
Cél
A szerződés jellegeÁrubeszerzések
A szerződés kiegészítő jellegeSzolgáltatások
Fő osztályozás (cpv): 32321300 Audiovizuális anyagok
További osztályozás (cpv): 32321200 Audiovizuális berendezések
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont17/06/2025
Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvételA részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandóigen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium
TípusGazdasági és pénzügyi helyzet
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei
Elektronikus benyújtásKötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtanifrancia
Elektronikus katalógusNem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie3 Hónapok
A szerződés feltételei
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteniNem
Elektronikus számlázásNem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülninem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülninem
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információkvoir RC
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
KeretmegállapodásKeretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információkNem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezetTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
5.1.
RészLOT-0005
CímFourniture et installation systèmes audiovisuels à Menton
LeírásFourniture et installation systèmes audiovisuels à Menton
5.1.1.
Cél
A szerződés jellegeÁrubeszerzések
A szerződés kiegészítő jellegeSzolgáltatások
Fő osztályozás (cpv): 32321300 Audiovizuális anyagok
További osztályozás (cpv): 32321200 Audiovizuális berendezések
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont17/06/2025
Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvételA részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandóigen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium
TípusGazdasági és pénzügyi helyzet
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei
Elektronikus benyújtásMegengedett
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtanifrancia
Elektronikus katalógusNem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie3 Hónapok
A szerződés feltételei
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteniNem
Elektronikus számlázásNem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülninem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülninem
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információkvoir RC
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
KeretmegállapodásKeretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információkNem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezetTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
5.1.
RészLOT-0006
CímFourniture et installation systèmes audiovisuels à Dijon
LeírásFourniture et installation systèmes audiovisuels à Dijon
5.1.1.
Cél
A szerződés jellegeÁrubeszerzések
A szerződés kiegészítő jellegeSzolgáltatások
Fő osztályozás (cpv): 32321300 Audiovizuális anyagok
További osztályozás (cpv): 32321200 Audiovizuális berendezések
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont17/06/2025
Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvételA részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandóigen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium
TípusGazdasági és pénzügyi helyzet
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei
Elektronikus benyújtásKötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtanifrancia
Elektronikus katalógusNem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie3 Hónapok
A szerződés feltételei
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteniNem
Elektronikus számlázásNem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülninem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülninem
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információkvoir RC
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
KeretmegállapodásKeretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információkNem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezetTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
5.1.
RészLOT-0007
CímFourniture d'équipements d'infrastructure de post-production
LeírásFourniture d'équipements d'infrastructure de post-production
5.1.1.
Cél
A szerződés jellegeÁrubeszerzések
A szerződés kiegészítő jellegeSzolgáltatások
Fő osztályozás (cpv): 32321300 Audiovizuális anyagok
További osztályozás (cpv): 32321200 Audiovizuális berendezések
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont17/06/2025
Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvételA részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandóigen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium
TípusGazdasági és pénzügyi helyzet
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei
Elektronikus benyújtásKötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtanifrancia
Elektronikus katalógusNem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie3 Hónapok
A szerződés feltételei
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteniNem
Elektronikus számlázásNem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülninem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülninem
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információkvoir RC
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
KeretmegállapodásKeretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információkNem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezetTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
5.1.
RészLOT-0008
CímFourniture de mobilier technique sur mesure
LeírásFourniture de mobilier technique sur mesure
5.1.1.
Cél
A szerződés jellegeÁrubeszerzések
A szerződés kiegészítő jellegeSzolgáltatások
Fő osztályozás (cpv): 32321300 Audiovizuális anyagok
További osztályozás (cpv): 39134000 Számítógépes bútor
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont17/06/2025
Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvételA részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandóigen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium
TípusGazdasági és pénzügyi helyzet
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetőkfrancia
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei
Elektronikus benyújtásKötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtanifrancia
Elektronikus katalógusNem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie3 Hónapok
A szerződés feltételei
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteniNem
Elektronikus számlázásNem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülninem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülninem
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információkvoir RC
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
KeretmegállapodásKeretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információkNem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezetTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
5.1.
RészLOT-0009
CímFourniture de petit matériels audiovisuel pour l'ensemble des campus
LeírásFourniture de petit matériels audiovisuel pour l'ensemble des campus
5.1.1.
Cél
A szerződés jellegeÁrubeszerzések
Fő osztályozás (cpv): 32321300 Audiovizuális anyagok
További osztályozás (cpv): 32321200 Audiovizuális berendezések
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont06/10/2025
Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvételA részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandóigen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium
TípusGazdasági és pénzügyi helyzet
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei
Elektronikus benyújtásKötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtanifrancia
Elektronikus katalógusNem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie3 Hónapok
A szerződés feltételei
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteniNem
Elektronikus számlázásNem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülninem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülninem
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információkvoir RC
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
KeretmegállapodásKeretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információkNem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezetTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
5.1.
RészLOT-0010
CímLocation d'équipements et prestations audiovisuelles région Nord de la France (tous les campus sauf Menton)
LeírásLocation d'équipements et prestations audiovisuelles région Nord de la France (tous les campus sauf Menton)
5.1.1.
Cél
A szerződés jellegeÁrubeszerzések
A szerződés kiegészítő jellegeSzolgáltatások
Fő osztályozás (cpv): 32321300 Audiovizuális anyagok
További osztályozás (cpv): 32321200 Audiovizuális berendezések
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont17/06/2025
Időtartam befejezésének dátuma31/03/2029
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvételA részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandóigen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium
TípusGazdasági és pénzügyi helyzet
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei
Elektronikus benyújtásKötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtanifrancia
Elektronikus katalógusNem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje04/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie3 Hónapok
A szerződés feltételei
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteniNem
Elektronikus számlázásNem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülninem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülninem
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információkvoir RC
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
KeretmegállapodásKeretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információkNem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezetTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0002
Hivatalos névTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
Regisztrációs szám17750005500013
Postacím7, rue de Jouy  
VárosPARIS
Irányítószám75004
Ország alegysége (NUTS)Paris (FR101)
OrszágFranciaország
Telefonszám0144594400
E szervezet szerepei
Felülvizsgálati szervezet
8.1.
ORG-0001
Hivatalos névFONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES
Regisztrációs szám78430824900019
Postacím27 rue Saint-Guillaume  
VárosPARIS
Irányítószám75007
Ország alegysége (NUTS)Paris (FR101)
OrszágFranciaország
Kapcsolattartó pontJustine Canivet
Telefonszám0145495699
E szervezet szerepei
Vevő
11. A hirdetményre vonatkozó információk
11.1.
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója7446d6ee-94d0-41f4-8fc3-5fd11236e3ab  -  04
Hirdetményminta típusaVerseny
A hirdetmény típusaEljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa16
A hirdetmény megküldésének dátuma21/01/2025 14:23:27 (UTC+2)
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhetőfrancia
11.2.
A közzétételre vonatkozó információk
A hirdetmény közzétételi száma44968-2025
HL S kiadás száma15/2025
A közzététel dátuma22/01/2025