1.1.
Vevő
Hivatalos név: Solarhona
A közszolgáltató ajánlatkérő tevékenysége: Villamos energiával kapcsolatos tevékenységek
Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal
470907-2024 - Verseny
Hirdetmény megjelenítése
Hivatalos nyelv (Aláírt PDF)
BG
CS
DA
DE
EL
ES
EN
ET
FI
FR
GA
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
BG
CS
DA
DE
EL
ES
EN
ET
FI
FR
GA
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Gépi fordítás HTML-formátumban
BG
CS
DA
DE
EL
ES
EN
ET
FI
FR
GA
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Hirdetmény
Megjelenítési nyelv
470907-2024 - Verseny See the notice on TED website 
470907-2024 - Verseny
Franciaország – Építési munkák – Construction de 9 centrales au sol
OJ S 151/2024 05/08/2024
Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
Építési beruházás
1. Vevő
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Construction de 9 centrales au sol
Leírás: Solarhona a développé 9 projets de centrales photovoltaïques au sol. La présente consultation concerne la construction de centrales photovoltaïques.
Eljárásazonosító: cf6154f9-c6bc-4703-b5f5-414c7161121c
Az eljárás típusa: Zárt
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/25/EU irányelv
2.1.5.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot: 9
2.1.6.
Kizárási okok
Tisztán nemzeti kizáró okok: Se référer aux documents de la consultation
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Belley Sonod
Leírás: Lot 1 - Belley Sonod (01300 BELLEY)
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák
5.1.3.
Becsült időtartam
Egyéb időtartam: Ismeretlen
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 0
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel: A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE ET CONFORMITE ECONOMIQUE DE LA REPONSE
Leírás: Vous serez évalué sur la réception d'une offre complète en correspondance au BPU. Mais également sur sa qualité de détails et sa transparence.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE TECHNIQUE DE L'OFFRE
Leírás: Votre offre sera évaluée sur son respect des hypothèses de base mais également sur : - Délai de livraison et d'installation - Correspondance des produits proposés par rapport au besoin - Methode d'organisation (Interlocuteur dédié, plateforme de suivi dédiée ...)
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE RSE etCONTRAT
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa qualité RSE (sécurité, niveau de culture sécurité interne, gestion des déchets, respect de la norme), sur l'acceptation du contrat type mais également sur votre transparence vis à vis de vos sous-traitants.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: PRIX
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa compétitivité.
A kétszakaszos eljárás második szakaszára vonatkozó információk:
Ez az eljárás több szakaszból áll. Minden szakaszban kiesik néhány résztvevő
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
A közbeszerzési dokumentumok címe: https://solarhona.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_32639_1037298.html
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése: Garantie bancaire
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Le Contrat est conclu sous les conditions suspensives de l'obtention et/ou de la signature de l'ensemble des documents suivants : - Sécurisation du tarif d'achat ; - Obtention des droits fonciers notariés et de l'ensemble des autorisations administratives au nom de l'Acheteur, purgées de tout recours et retrait, nécessaires à la construction, à la maintenance et à l'exploitation du Projet ; - Signature d'une convention de raccordement au réseau public de transport (ou de distribution, selon le cas) d'électricité (le " Réseau ") avec le gestionnaire dudit Réseau ; - Sécurisation du Crédit RCF portant sur la centrale.
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
Pénzügyi megállapodás: -
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés: nem
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: -
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Solarhona
5.1.
Rész: LOT-0002
Cím: La Balme
Leírás: Lot 2 - La Balme (01510 LA-BALME)
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák
5.1.3.
Becsült időtartam
Egyéb időtartam: Ismeretlen
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 0
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel: A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE ET CONFORMITE ECONOMIQUE DE LA REPONSE
Leírás: Vous serez évalué sur la réception d'une offre complète en correspondance au BPU. Mais également sur sa qualité de détails et sa transparence.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE TECHNIQUE DE L'OFFRE
Leírás: Votre offre sera évaluée sur son respect des hypothèses de base mais également sur : - Délai de livraison et d'installation - Correspondance des produits proposés par rapport au besoin - Methode d'organisation (Interlocuteur dédié, plateforme de suivi dédiée ...)
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE RSE etCONTRAT
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa qualité RSE (sécurité, niveau de culture sécurité interne, gestion des déchets, respect de la norme), sur l'acceptation du contrat type mais également sur votre transparence vis à vis de vos sous-traitants.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: PRIX
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa compétitivité.
A kétszakaszos eljárás második szakaszára vonatkozó információk:
Ez az eljárás több szakaszból áll. Minden szakaszban kiesik néhány résztvevő
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
A közbeszerzési dokumentumok címe: https://solarhona.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_32639_1037298.html
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése: Garantie bancaire
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Le Contrat est conclu sous les conditions suspensives de l'obtention et/ou de la signature de l'ensemble des documents suivants : - Sécurisation du tarif d'achat ; - Obtention des droits fonciers notariés et de l'ensemble des autorisations administratives au nom de l'Acheteur, purgées de tout recours et retrait, nécessaires à la construction, à la maintenance et à l'exploitation du Projet ; - Signature d'une convention de raccordement au réseau public de transport (ou de distribution, selon le cas) d'électricité (le " Réseau ") avec le gestionnaire dudit Réseau ; - Sécurisation du Crédit RCF portant sur la centrale.
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
Pénzügyi megállapodás: -
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés: nem
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: -
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Solarhona
5.1.
Rész: LOT-0003
Cím: Lavours
Leírás: Lot 3 - Lavours (01350 - LAVOURS)
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák
5.1.3.
Becsült időtartam
Egyéb időtartam: Ismeretlen
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 0
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel: A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE ET CONFORMITE ECONOMIQUE DE LA REPONSE
Leírás: Vous serez évalué sur la réception d'une offre complète en correspondance au BPU. Mais également sur sa qualité de détails et sa transparence.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE TECHNIQUE DE L'OFFRE
Leírás: Votre offre sera évaluée sur son respect des hypothèses de base mais également sur : - Délai de livraison et d'installation - Correspondance des produits proposés par rapport au besoin - Methode d'organisation (Interlocuteur dédié, plateforme de suivi dédiée ...)
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE RSE etCONTRAT
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa qualité RSE (sécurité, niveau de culture sécurité interne, gestion des déchets, respect de la norme), sur l'acceptation du contrat type mais également sur votre transparence vis à vis de vos sous-traitants.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: PRIX
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa compétitivité.
A kétszakaszos eljárás második szakaszára vonatkozó információk:
Ez az eljárás több szakaszból áll. Minden szakaszban kiesik néhány résztvevő
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
A közbeszerzési dokumentumok címe: https://solarhona.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_32639_1037298.html
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése: Garantie bancaire
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Le Contrat est conclu sous les conditions suspensives de l'obtention et/ou de la signature de l'ensemble des documents suivants : - Sécurisation du tarif d'achat ; - Obtention des droits fonciers notariés et de l'ensemble des autorisations administratives au nom de l'Acheteur, purgées de tout recours et retrait, nécessaires à la construction, à la maintenance et à l'exploitation du Projet ; - Signature d'une convention de raccordement au réseau public de transport (ou de distribution, selon le cas) d'électricité (le " Réseau ") avec le gestionnaire dudit Réseau ; - Sécurisation du Crédit RCF portant sur la centrale.
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
Pénzügyi megállapodás: -
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés: nem
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: -
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Solarhona
5.1.
Rész: LOT-0004
Cím: Les Tourrettes
Leírás: Lot 4 - Les Tourrettes (26740 LES-TOURRETTES)
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák
5.1.3.
Becsült időtartam
Egyéb időtartam: Ismeretlen
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 0
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel: A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE ET CONFORMITE ECONOMIQUE DE LA REPONSE
Leírás: Vous serez évalué sur la réception d'une offre complète en correspondance au BPU. Mais également sur sa qualité de détails et sa transparence.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE TECHNIQUE DE L'OFFRE
Leírás: Votre offre sera évaluée sur son respect des hypothèses de base mais également sur : - Délai de livraison et d'installation - Correspondance des produits proposés par rapport au besoin - Methode d'organisation (Interlocuteur dédié, plateforme de suivi dédiée ...)
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE RSE etCONTRAT
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa qualité RSE (sécurité, niveau de culture sécurité interne, gestion des déchets, respect de la norme), sur l'acceptation du contrat type mais également sur votre transparence vis à vis de vos sous-traitants.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: PRIX
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa compétitivité.
A kétszakaszos eljárás második szakaszára vonatkozó információk:
Ez az eljárás több szakaszból áll. Minden szakaszban kiesik néhány résztvevő
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
A közbeszerzési dokumentumok címe: https://solarhona.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_32639_1037298.html
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése: Garantie bancaire
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Le Contrat est conclu sous les conditions suspensives de l'obtention et/ou de la signature de l'ensemble des documents suivants : - Sécurisation du tarif d'achat ; - Obtention des droits fonciers notariés et de l'ensemble des autorisations administratives au nom de l'Acheteur, purgées de tout recours et retrait, nécessaires à la construction, à la maintenance et à l'exploitation du Projet ; - Signature d'une convention de raccordement au réseau public de transport (ou de distribution, selon le cas) d'électricité (le " Réseau ") avec le gestionnaire dudit Réseau ; - Sécurisation du Crédit RCF portant sur la centrale.
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
Pénzügyi megállapodás: -
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés: nem
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: -
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Solarhona
5.1.
Rész: LOT-0005
Cím: Porcieu
Leírás: Lot 5 - Porcieu (38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU)
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák
5.1.3.
Becsült időtartam
Egyéb időtartam: Ismeretlen
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 0
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel: A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE ET CONFORMITE ECONOMIQUE DE LA REPONSE
Leírás: Vous serez évalué sur la réception d'une offre complète en correspondance au BPU. Mais également sur sa qualité de détails et sa transparence.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE TECHNIQUE DE L'OFFRE
Leírás: Votre offre sera évaluée sur son respect des hypothèses de base mais également sur : - Délai de livraison et d'installation - Correspondance des produits proposés par rapport au besoin - Methode d'organisation (Interlocuteur dédié, plateforme de suivi dédiée ...)
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE RSE etCONTRAT
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa qualité RSE (sécurité, niveau de culture sécurité interne, gestion des déchets, respect de la norme), sur l'acceptation du contrat type mais également sur votre transparence vis à vis de vos sous-traitants.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: PRIX
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa compétitivité.
A kétszakaszos eljárás második szakaszára vonatkozó információk:
Ez az eljárás több szakaszból áll. Minden szakaszban kiesik néhány résztvevő
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
A közbeszerzési dokumentumok címe: https://solarhona.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_32639_1037298.html
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése: Garantie bancaire
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Le Contrat est conclu sous les conditions suspensives de l'obtention et/ou de la signature de l'ensemble des documents suivants : - Sécurisation du tarif d'achat ; - Obtention des droits fonciers notariés et de l'ensemble des autorisations administratives au nom de l'Acheteur, purgées de tout recours et retrait, nécessaires à la construction, à la maintenance et à l'exploitation du Projet ; - Signature d'une convention de raccordement au réseau public de transport (ou de distribution, selon le cas) d'électricité (le " Réseau ") avec le gestionnaire dudit Réseau ; - Sécurisation du Crédit RCF portant sur la centrale.
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
Pénzügyi megállapodás: -
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés: nem
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: -
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Solarhona
5.1.
Rész: LOT-0006
Cím: Sablons RD
Leírás: Lot 6 - Sablons RD (38550 SABLONS)
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák
5.1.3.
Becsült időtartam
Egyéb időtartam: Ismeretlen
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 0
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel: A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE ET CONFORMITE ECONOMIQUE DE LA REPONSE
Leírás: Vous serez évalué sur la réception d'une offre complète en correspondance au BPU. Mais également sur sa qualité de détails et sa transparence.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE TECHNIQUE DE L'OFFRE
Leírás: Votre offre sera évaluée sur son respect des hypothèses de base mais également sur : - Délai de livraison et d'installation - Correspondance des produits proposés par rapport au besoin - Methode d'organisation (Interlocuteur dédié, plateforme de suivi dédiée ...)
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE RSE etCONTRAT
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa qualité RSE (sécurité, niveau de culture sécurité interne, gestion des déchets, respect de la norme), sur l'acceptation du contrat type mais également sur votre transparence vis à vis de vos sous-traitants.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: PRIX
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa compétitivité.
A kétszakaszos eljárás második szakaszára vonatkozó információk:
Ez az eljárás több szakaszból áll. Minden szakaszban kiesik néhány résztvevő
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
A közbeszerzési dokumentumok címe: https://solarhona.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_32639_1037298.html
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése: Garantie bancaire
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Le Contrat est conclu sous les conditions suspensives de l'obtention et/ou de la signature de l'ensemble des documents suivants : - Sécurisation du tarif d'achat ; - Obtention des droits fonciers notariés et de l'ensemble des autorisations administratives au nom de l'Acheteur, purgées de tout recours et retrait, nécessaires à la construction, à la maintenance et à l'exploitation du Projet ; - Signature d'une convention de raccordement au réseau public de transport (ou de distribution, selon le cas) d'électricité (le " Réseau ") avec le gestionnaire dudit Réseau ; - Sécurisation du Crédit RCF portant sur la centrale.
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
Pénzügyi megállapodás: -
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés: nem
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: -
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Solarhona
5.1.
Rész: LOT-0007
Cím: Serrieres NORD
Leírás: Lot 7 - Serrieres NORD 01470 SERRIERES-DE-BRIORD
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák
5.1.3.
Becsült időtartam
Egyéb időtartam: Ismeretlen
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 0
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel: A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE ET CONFORMITE ECONOMIQUE DE LA REPONSE
Leírás: Vous serez évalué sur la réception d'une offre complète en correspondance au BPU. Mais également sur sa qualité de détails et sa transparence.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE TECHNIQUE DE L'OFFRE
Leírás: Votre offre sera évaluée sur son respect des hypothèses de base mais également sur : - Délai de livraison et d'installation - Correspondance des produits proposés par rapport au besoin - Methode d'organisation (Interlocuteur dédié, plateforme de suivi dédiée ...)
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE RSE etCONTRAT
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa qualité RSE (sécurité, niveau de culture sécurité interne, gestion des déchets, respect de la norme), sur l'acceptation du contrat type mais également sur votre transparence vis à vis de vos sous-traitants.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: PRIX
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa compétitivité.
A kétszakaszos eljárás második szakaszára vonatkozó információk:
Ez az eljárás több szakaszból áll. Minden szakaszban kiesik néhány résztvevő
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
A közbeszerzési dokumentumok címe: https://solarhona.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_32639_1037298.html
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése: Garantie bancaire
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Le Contrat est conclu sous les conditions suspensives de l'obtention et/ou de la signature de l'ensemble des documents suivants : - Sécurisation du tarif d'achat ; - Obtention des droits fonciers notariés et de l'ensemble des autorisations administratives au nom de l'Acheteur, purgées de tout recours et retrait, nécessaires à la construction, à la maintenance et à l'exploitation du Projet ; - Signature d'une convention de raccordement au réseau public de transport (ou de distribution, selon le cas) d'électricité (le " Réseau ") avec le gestionnaire dudit Réseau ; - Sécurisation du Crédit RCF portant sur la centrale.
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
Pénzügyi megállapodás: -
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés: nem
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: -
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Solarhona
5.1.
Rész: LOT-0008
Cím: Serrieres SUD
Leírás: Lot 8 - Serrieres SUD (01470 SERRIERES-DE-BRIORD)
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák
5.1.3.
Becsült időtartam
Egyéb időtartam: Ismeretlen
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 0
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel: A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE ET CONFORMITE ECONOMIQUE DE LA REPONSE
Leírás: Vous serez évalué sur la réception d'une offre complète en correspondance au BPU. Mais également sur sa qualité de détails et sa transparence.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE TECHNIQUE DE L'OFFRE
Leírás: Votre offre sera évaluée sur son respect des hypothèses de base mais également sur : - Délai de livraison et d'installation - Correspondance des produits proposés par rapport au besoin - Methode d'organisation (Interlocuteur dédié, plateforme de suivi dédiée ...)
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE RSE etCONTRAT
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa qualité RSE (sécurité, niveau de culture sécurité interne, gestion des déchets, respect de la norme), sur l'acceptation du contrat type mais également sur votre transparence vis à vis de vos sous-traitants.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: PRIX
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa compétitivité.
A kétszakaszos eljárás második szakaszára vonatkozó információk:
Ez az eljárás több szakaszból áll. Minden szakaszban kiesik néhány résztvevő
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
A közbeszerzési dokumentumok címe: https://solarhona.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_32639_1037298.html
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése: Garantie bancaire
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Le Contrat est conclu sous les conditions suspensives de l'obtention et/ou de la signature de l'ensemble des documents suivants : - Sécurisation du tarif d'achat ; - Obtention des droits fonciers notariés et de l'ensemble des autorisations administratives au nom de l'Acheteur, purgées de tout recours et retrait, nécessaires à la construction, à la maintenance et à l'exploitation du Projet ; - Signature d'une convention de raccordement au réseau public de transport (ou de distribution, selon le cas) d'électricité (le " Réseau ") avec le gestionnaire dudit Réseau ; - Sécurisation du Crédit RCF portant sur la centrale.
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
Pénzügyi megállapodás: -
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés: nem
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: -
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Solarhona
5.1.
Rész: LOT-0009
Cím: Vertrieu
Leírás: Lot 9 - Vertrieu (38390 VERTRIEU)
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák
5.1.3.
Becsült időtartam
Egyéb időtartam: Ismeretlen
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 0
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel: A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE ET CONFORMITE ECONOMIQUE DE LA REPONSE
Leírás: Vous serez évalué sur la réception d'une offre complète en correspondance au BPU. Mais également sur sa qualité de détails et sa transparence.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE TECHNIQUE DE L'OFFRE
Leírás: Votre offre sera évaluée sur son respect des hypothèses de base mais également sur : - Délai de livraison et d'installation - Correspondance des produits proposés par rapport au besoin - Methode d'organisation (Interlocuteur dédié, plateforme de suivi dédiée ...)
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: QUALITE RSE etCONTRAT
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa qualité RSE (sécurité, niveau de culture sécurité interne, gestion des déchets, respect de la norme), sur l'acceptation du contrat type mais également sur votre transparence vis à vis de vos sous-traitants.
Kritérium:
Típus: Gazdasági és pénzügyi helyzet
Megnevezés: PRIX
Leírás: Votre offre sera évaluée sur sa compétitivité.
A kétszakaszos eljárás második szakaszára vonatkozó információk:
Ez az eljárás több szakaszból áll. Minden szakaszban kiesik néhány résztvevő
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
A közbeszerzési dokumentumok címe: https://solarhona.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_32639_1037298.html
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
A pénzügyi biztosíték ismertetése: Garantie bancaire
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Le Contrat est conclu sous les conditions suspensives de l'obtention et/ou de la signature de l'ensemble des documents suivants : - Sécurisation du tarif d'achat ; - Obtention des droits fonciers notariés et de l'ensemble des autorisations administratives au nom de l'Acheteur, purgées de tout recours et retrait, nécessaires à la construction, à la maintenance et à l'exploitation du Projet ; - Signature d'une convention de raccordement au réseau public de transport (ou de distribution, selon le cas) d'électricité (le " Réseau ") avec le gestionnaire dudit Réseau ; - Sécurisation du Crédit RCF portant sur la centrale.
Elektronikus számlázás: Nem megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
Pénzügyi megállapodás: -
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés: nem
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: -
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Solarhona
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Solarhona
Regisztrációs szám: 90756718400037
Postacím: 17 quai Joseph Gillet
Város: Lyon
Irányítószám: 69004
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33 649678185
E szervezet szerepei:
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Regisztrációs szám: 176 901 114 00403
Város: Lyon
Irányítószám: 69
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója: 3d2d90bd-d84d-4a48-962a-c2bfc2f9fda2 - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 17
A hirdetmény megküldésének dátuma: 02/08/2024 09:00:02 (UTC+2)
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 470907-2024
HL S kiadás száma: 151/2024
A közzététel dátuma: 05/08/2024
