1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Ejecución de las obras del proyecto constructivo “acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de la línea 520 Ciudad Real – Badajoz.
Description: Ejecución de las obras del proyecto constructivo “acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de la línea 520 Ciudad Real – Badajoz.
Identifiant de la procédure: f19484d9-8e89-4073-8dce-359b073c08db
Identifiant interne: 3.24/27507.0295
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45234100 Ouvrages ferroviaires
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45234116 Travaux de construction de voies, 45234160 Travaux de construction de caténaires
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Espagne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Andalucia y Extremadura
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 11 064 849,92 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Ley 9/2017 -
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché, Document unique de marché européen (DUME)
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Ejecución de las obras del proyecto constructivo “acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de la línea 520 Ciudad Real – Badajoz.
Description: Ejecución de las obras del proyecto constructivo “acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de la línea 520 Ciudad Real – Badajoz.
Identifiant interne: 3.24/27507.0295
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45234100 Ouvrages ferroviaires
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45234116 Travaux de construction de voies, 45234160 Travaux de construction de caténaires
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Córdoba (ES613)
Pays: Espagne
Informations complémentaires: Andalucia y Extremadura
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Badajoz (ES431)
Pays: Espagne
Informations complémentaires: Andalucia y Extremadura
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 17 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 11 064 849,92 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Information sur les fonds de l'Union européenne
Programme de fonds de l’Union: Fonds européen de développement régional (FEDER) (2021/2027)
Identifiant des fonds de l’UE: Podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 2021-2027
Autres informations sur les fonds de l’UE: Podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 2021-2027
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Plazo de Ejecución: 17 meses
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document unique de marché européen (DUME)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Criterios evaluables mediante juicio de valor. Ponderación (PCJV)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 49
Critère:
Type: Qualité
Description: Criterios cuantificables mediante fórmulas. Compromiso de realización de seguimiento de obra con creación de modelos
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 2
Critère:
Type: Coût
Description: Criterios cuantificables mediante fórmulas. En función del precio
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 49
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: espagnol
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 31/01/2025 13:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 2 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 06/03/2025 10:00:00 (UTC+1)
Informations complémentaires: Acto Privado
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Unión Temporal de Empresas
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Organisation qui traite les offres: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Numéro d’enregistrement: Q2801660H
Département: Dirección de Compras y Contratación
Ville: Madrid
Code postal: 28020
Subdivision pays (NUTS): Madrid (ES300)
Pays: Espagne
Point de contact: Subdirección de Contratación de Mantenimiento
Téléphone: +34 913007661
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Numéro d’enregistrement: S2826042J
Adresse postale: Avenida General Perón 38, 8ª planta
Ville: Madrid
Code postal: 28020
Subdivision pays (NUTS): Madrid (ES300)
Pays: Espagne
Téléphone: +34 913491319
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Téléphone: +352 29291
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Identifiant/version de l’avis: f69e4527-d04f-48c6-b233-4265e0fce99f - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 16/12/2024 09:22:15 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: espagnol
Numéro de publication de l’avis: 772228-2024
Numéro de publication au JO S: 245/2024
Date de publication: 17/12/2024