Marché de travaux - 2083-2022

04/01/2022    S2

Espagne-Madrid: Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées

2022/S 002-002083

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Numéro national d'identification: P2807900B
Adresse postale: Montalbán, 1
Ville: Madrid
Code NUTS: ES300 Madrid
Code postal: 28014
Pays: Espagne
Point(s) de contact: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Courriel: contratacionagmaym@madrid.es
Téléphone: +34 915885346
Fax: +34 915880115
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.madrid.es
Adresse du profil d’acheteur: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CuI6%2Bq6D7ocQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BI2MOR%2Bjh%2FWiEJrVRqloyA%3D%3D
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CuI6%2Bq6D7ocQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Environnement

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Ejecución de obras de infraestructuras urbanas de movilidad (2 lotes)

Numéro de référence: 131/2021/13176
II.1.2)Code CPV principal
45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Ejecución de obras de infraestructuras urbanas de movilidad (2 lotes)

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 72 000 000.00 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 1
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ejecución de las obras de construcción de urbanización para la mejora de la movilidad y sostenibilidad (peatonalizaciones, accesos, pantallas acústicas)

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
45223000 Travaux de construction d'ouvrages
45233252 Travaux de revêtement de rues
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: ES300 Madrid
II.2.4)Description des prestations:

Ejecución de las obras de construcción de urbanización para la mejora de la movilidad y sostenibilidad (peatonalizaciones, accesos, pantallas acústicas)

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Medidas de innovación / Pondération: 1
Critère de qualité - Nom: Memoria descriptiva de organización de los trabajos / Pondération: 18
Critère de qualité - Nom: Plan de ahorro energético / Pondération: 1
Coût - Nom: Ampliación del plazo de garantía de las obras / Pondération: 25
Coût - Nom: Oferta económica (porcentaje baja) / Pondération: 55
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

El acuerdo marco podrá prorrogarse por un plazo de 2 años más, hasta alcanzar un total de 4 años

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ejecución de las obras de construcción de infraestructuras urbanas de movilidad (carriles bici)

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45221000 Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains
45223000 Travaux de construction d'ouvrages
45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
45233252 Travaux de revêtement de rues
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: ES300 Madrid
II.2.4)Description des prestations:

Ejecución de las obras de construcción de infraestructuras urbanas de movilidad (carriles bici)

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Medidas de innovación / Pondération: 1
Critère de qualité - Nom: Memoria descriptiva de organización de los trabajos / Pondération: 18
Critère de qualité - Nom: Plan de ahorro energético / Pondération: 1
Coût - Nom: Ampliación del plazo de garantía de las obras / Pondération: 25
Coût - Nom: Oferta económica (porcentaje baja) / Pondération: 55
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

El acuerdo marco podrá prorrogarse por un plazo de 2 años más, hasta alcanzar un total de 4 años

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Capacidad de obrar

No prohibición para contratar

No estar incurso en incompatibilidades

Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Cifra anual de negocio

Específicos para el lote: 1

- A1-4

- G6-6

Específicos para el lote: 2

- A5-4

- B4-4

- G6-5

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Consideraciones de tipo social. Descripción: Las establecidas en el apartado 15 del Anexo I del PCAP, para cada uno de los lotes

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 096-250235
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 07/02/2022
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
espagnol
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 16/02/2022
Heure locale: 10:30
Lieu:

Entorno digital

Datos de Dirección:

Calle: Entorno digital

CP: 28014

Población: Madrid

País: España

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Descripción:

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Adresse postale: Plaza de Chamberí nº 8 - 5ª planta
Ville: Madrid
Code postal: 28010
Pays: Espagne
Courriel: tribunalcontratacion@madrid.org
Téléphone: +034 917206346
Fax: +034 917206347
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Adresse postale: Plaza de Chamberí nº 8 - 5ª planta
Ville: Madrid
Code postal: 28010
Pays: Espagne
Courriel: tribunalcontratacion@madrid.org
Téléphone: +034 917206346
Fax: +034 917206347
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/12/2021