Marché de travaux - 109310-2019

08/03/2019    S48    - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte 

France-Brunoy: Travaux de construction de piscines

2019/S 048-109310

Avis de marché

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
CA Val d'Yerres Val de Seine
20005847700015
78 route Nationale 6
Brunoy
91805
France
Téléphone: +33 169737120
Courriel: marchespublics@vyvs.fr
Fax: +33 169731530
Code NUTS: FR104

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.vyvs.fr

Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-publics.info

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.marches-publics.info
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.marches-publics.info
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Travaux de réhabilitation de la piscine intercommunale de Brunoy

Numéro de référence: 2019-06
II.1.2)Code CPV principal
45212212
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Les travaux porteront sur la réhabilitation complète de la piscine, à la fois par la reprise des extérieurs (bardage, menuiseries et étanchéité), que le réaménagement intérieur (vestiaires, accueil, halle bassins). Les travaux seront aussi l'occasion de construire et de mettre en conformité les locaux techniques. Enfin, les aménagements extérieurs seront également repris avec la création de jeux d'eau et l'agrandissement des plages.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 5 962 500.00 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 14
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Macrolot - clos-couvert

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45111100
45223220
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Ce lot nº 01 macro-lot Clos-couvert est décomposé comme suit:

1/1: Démolition - désamiantage - fondations gros œuvre, estimé à 876 800 EUR HT;

1/2: Charpente métallique, estimé à 403 600 EUR HT;

1/3: Couverture étanchéité,estimé à 466 300 EUR HT;

1/4: Bardage; isolation par l'extérieur, estimé 349 100 EUR HT;

1/5: Menuiserie aluminium, estimé à 206 100 EUR HT.

Le candidat doit obligatoirement répondre à l'ensemble de ces éléments. Il est en très difficile de séparer la structure métallique et la translation du toit, du gros œuvre, des menuiseries extérieures, de la couverture et des bardages. L'ensemble de ces éléments sont liés et interréagissent.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Méthodologie de travail lors des différentes phases du chantier (études, fabrication, exécution, réception) / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens humains et matériels envisagés (composition, organisation, qualification, expérience) pour respecter les délais d?interventions / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens de protections mis en place vis-à-vis des usagers, de la voirie et des abords et interactions avec les autres entreprises / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Réduction des nuisances environnementales, gestions des déchets (filières,) / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution: Optimisation du calendrier prévisionnel d'exécution (cohérence, qualité et niveau de détail) / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 2 301 900.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Métallerie

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44316500
45223220
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Les prescriptions techniques particulières sont détaillées dans le CCTP du présent lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Méthodologie de travail lors des différentes phases du chantier (études, fabrication, exécution, réception) / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens humains et matériels envisagés (composition, organisation, qualification, expérience) pour respecter les délais d'interventions / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens de protections mis en place vis-à-vis des usagers, de la voirie et des abords et interactions avec les autres entreprises / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Réduction des nuisances environnementales, gestions des déchets (filières, ?) / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution: Optimisation du calendrier prévisionnel d'exécution (cohérence, qualité et niveau de détail) / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 70 500.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Menuiseries intérieures

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421000
45223220
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Les prescriptions techniques particulières sont détaillées dans le CCTP du présent lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Méthodologie de travail lors des différentes phases du chantier (études, fabrication, exécution, réception) / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens humains et matériels envisagés (composition, organisation, qualification, expérience) pour respecter les délais d'interventions / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens de protections mis en place vis-à-vis des usagers, de la voirie et des abords et interactions avec les autres entreprises / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Réduction des nuisances environnementales, gestions des déchets (filières, ?) / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution: Optimisation du calendrier prévisionnel d'exécution (cohérence, qualité et niveau de détail) / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 111 600.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Plafonds suspendus

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421146
45223220
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Les prescriptions techniques particulières sont détaillées dans le CCTP du présent lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Méthodologie de travail lors des différentes phases du chantier (études, fabrication, exécution, réception) / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens humains et matériels envisagés (composition, organisation, qualification, expérience) pour respecter les délais d'interventions / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens de protections mis en place vis-à-vis des usagers, de la voirie et des abords et interactions avec les autres entreprises / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Réduction des nuisances environnementales, gestions des déchets (filières, ?) / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution: Optimisation du calendrier prévisionnel d'exécution (cohérence, qualité et niveau de détail) / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 61 100.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Carrelage - faience

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45431000
45223220
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Les prescriptions techniques particulières sont détaillées dans le CCTP du présent lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Méthodologie de travail lors des différentes phases du chantier (études, fabrication, exécution, réception) / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens humains et matériels envisagés (composition, organisation, qualification, expérience) pour respecter les délais d'interventions / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens de protections mis en place vis-à-vis des usagers, de la voirie et des abords et interactions avec les autres entreprises / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Réduction des nuisances environnementales, gestions des déchets (filières, ?) / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution: Optimisation du calendrier prévisionnel d'exécution (cohérence, qualité et niveau de détail) / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 379 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Peinture

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44810000
45223220
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Les prescriptions techniques particulières sont détaillées dans le CCTP du présent lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Méthodologie de travail lors des différentes phases du chantier (études, fabrication, exécution, réception) / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens humains et matériels envisagés (composition, organisation, qualification, expérience) pour respecter les délais d'interventions / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens de protections mis en place vis-à-vis des usagers, de la voirie et des abords et interactions avec les autres entreprises / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Réduction des nuisances environnementales, gestions des déchets (filières, ?) / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution: Optimisation du calendrier prévisionnel d'exécution (cohérence, qualité et niveau de détail) / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 60 600.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Equipements vestiaires

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212230
45223220
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Les prescriptions techniques particulières sont détaillées dans le CCTP du présent lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Méthodologie de travail lors des différentes phases du chantier (études, fabrication, exécution, réception) / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens humains et matériels envisagés (composition, organisation, qualification, expérience) pour respecter les délais d'interventions / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens de protections mis en place vis-à-vis des usagers, de la voirie et des abords et interactions avec les autres entreprises / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Réduction des nuisances environnementales, gestions des déchets (filières, ?) / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution: Optimisation du calendrier prévisionnel d'exécution (cohérence, qualité et niveau de détail) / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 124 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Bassin inox

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
43324100
45223220
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Les prescriptions techniques particulières sont détaillées dans le CCTP du présent lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Méthodologie de travail lors des différentes phases du chantier (études, fabrication, exécution, réception) / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens humains et matériels envisagés (composition, organisation, qualification, expérience) pour respecter les délais d'interventions / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens de protections mis en place vis-à-vis des usagers, de la voirie et des abords et interactions avec les autres entreprises / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Réduction des nuisances environnementales, gestions des déchets (filières, ?) / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution: Optimisation du calendrier prévisionnel d'exécution (cohérence, qualité et niveau de détail) / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 668 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Plomberie sanitaire

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45330000
45223220
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Les prescriptions techniques particulières sont détaillées dans le CCTP du présent lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Méthodologie de travail lors des différentes phases du chantier (études, fabrication, exécution, réception) / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens humains et matériels envisagés (composition, organisation, qualification, expérience) pour respecter les délais d'interventions / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens de protections mis en place vis-à-vis des usagers, de la voirie et des abords et interactions avec les autres entreprises / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Réduction des nuisances environnementales, gestions des déchets (filières, ?) / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution: Optimisation du calendrier prévisionnel d'exécution (cohérence, qualité et niveau de détail) / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 211 254.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Chauffage - ventilation - climatisation

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45331000
45223220
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Les prescriptions techniques particulières sont détaillées dans le CCTP du présent lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Méthodologie de travail lors des différentes phases du chantier (études, fabrication, exécution, réception) / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens humains et matériels envisagés (composition, organisation, qualification, expérience) pour respecter les délais d'interventions / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens de protections mis en place vis-à-vis des usagers, de la voirie et des abords et interactions avec les autres entreprises / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Réduction des nuisances environnementales, gestions des déchets (filières, ?) / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution: Optimisation du calendrier prévisionnel d'exécution (cohérence, qualité et niveau de détail) / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 624 972.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Traitement d'eau

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45232430
45223220
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Les prescriptions techniques particulières sont détaillées dans le CCTP du présent lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Méthodologie de travail lors des différentes phases du chantier (études, fabrication, exécution, réception) / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens humains et matériels envisagés (composition, organisation, qualification, expérience) pour respecter les délais d'interventions / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens de protections mis en place vis-à-vis des usagers, de la voirie et des abords et interactions avec les autres entreprises / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Réduction des nuisances environnementales, gestions des déchets (filières, ?) / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution: Optimisation du calendrier prévisionnel d'exécution (cohérence, qualité et niveau de détail) / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 621 174.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Electricité courants forts et courants faibles

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09310000
45223220
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Les prescriptions techniques particulières sont détaillées dans le CCTP du présent lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Méthodologie de travail lors des différentes phases du chantier (études, fabrication, exécution, réception) / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens humains et matériels envisagés (composition, organisation, qualification, expérience) pour respecter les délais d?interventions / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens de protections mis en place vis-à-vis des usagers, de la voirie et des abords et interactions avec les autres entreprises / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Réduction des nuisances environnementales, gestions des déchets (filières, ?) / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution: Optimisation du calendrier prévisionnel d'exécution (cohérence, qualité et niveau de détail) / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 329 900.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Voiries réseaux divers (VRD)

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45112310
45223220
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Les prescriptions techniques particulières sont détaillées dans le CCTP du présent lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Méthodologie de travail lors des différentes phases du chantier (études, fabrication, exécution, réception) / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens humains et matériels envisagés (composition, organisation, qualification, expérience) pour respecter les délais d'interventions / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens de protections mis en place vis-à-vis des usagers, de la voirie et des abords et interactions avec les autres entreprises / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Réduction des nuisances environnementales, gestions des déchets (filières, ?) / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution: Optimisation du calendrier prévisionnel d'exécution (cohérence, qualité et niveau de détail) / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 352 500.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Aménagements extérieurs - espaces verts

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45112710
45223220
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Les prescriptions techniques particulières sont détaillées dans le CCTP du présent lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Méthodologie de travail lors des différentes phases du chantier (études, fabrication, exécution, réception) / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens humains et matériels envisagés (composition, organisation, qualification, expérience) pour respecter les délais d'interventions / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Moyens de protections mis en place vis-à-vis des usagers, de la voirie et des abords et interactions avec les autres entreprises / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: Réduction des nuisances environnementales, gestions des déchets (filières, ?) / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution: Optimisation du calendrier prévisionnel d'exécution (cohérence, qualité et niveau de détail) / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 46 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

— formulaire Dc1, Lettre de candidature _ habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus,

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4, 5212-11 du code du travail,

— attestation sociale.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin); déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat; description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.

Pour le lot nº 1.1 Démolition - désamiantage - fondations-gros œuvre: 1552 - traitement de l'amiante, 2112 - maçonnerie (technicité confirmée) et béton armé courant;

Pour le lot nº 1.2: Charpente métallique: 2411 - construction et structures métalliques (technicité confirmée);

Pour le lot nº 1.3 : 3211 - etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité courante);

Pour le lot nº 1.4: Bardage - Isolation par l'extérieur: 3811 - bardage simples (technicité courante);

Pour le lot nº 1.5: Menuiserie aluminium: 3521 - fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium (technicité courante).; Pour le lot nº 2: Métallerie: 4411 - serrurerie - métallerie;

Pour le lot nº 3: Menuiserie Intérieures: 4321 - fabrication et pose de menuiseries en bois (technicité courante);

Pour le lot nº 4: Plafonds suspendus: 6612 - fourniture et pose de plafonds suspendus modulaire (technicité confirmée);

Pour le lot nº 5: Carrelage - Faience: 6312 - carrelages, revêtements, mosaiques (technicité confirmée);

Pour le lot nº 6: Peinture: 6312 - carrelages, revêtements, mosaiques (technicité confirmée);

Pour le lot nº 7: équipement vestiaires: 4312 - Fourniture et pose de menuiseries en bois (technicité confirmée);

Pour le lot nº 8: Bassin inox: références projet;

Pour le lot nº 9: Plomberie sanitaire: 5113: Plomberie - sanitaire (technicité confirmée);

Pour le lot nº 10 Chauffage - ventilation - climatisation: 5313: installations thermiques (technicité confirmée), 5413: climatisation (technicité confirmée), 5433: ventilation (technicité confirmée);

Pour le lot nº 11: Références projet;

Pour le lot nº 12: Électricité courants forts et courants faibles: CFO: E2, C3 SSI: agrément Apmis CFA: Cf3;

Pour le lot nº 13 VRD: 1311: Terrassements - Fouilles 1321: Canalisations /assainissement, 1331: Poteaux et clôtures, 1341: Chaussée /trottoirs, 1351: Espaces verts;

Pour le lot nº 14 Aménagements extérieurs - espaces verts: Qualipaysage;

Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables annuellement. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations: autofinancement et subventions du conseil régional pour la Cavyvs.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 12/04/2019
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 15/04/2019
Heure locale: 14:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info

La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n'est pas autorisée. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré «hors délai» si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention «copie de sauvegarde», ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants: lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique, lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Echantillons ou maquettes exigés: la fourniture d'échantillons, de prototypes, de cellules témoins sont définis au CCTP du lot concerné.. Numéro de la consultation: 2019-06. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes: le maître d'ouvrage organise une visite, le cas échéant en présence du maître d'œuvre, le lundi 11.3.2019 à 9:00 sur site. Aucune visite ne sera organisée, même à titre individuel. Lors de la visite, les candidats sont invités à poser toutes les questions se rapportant à l'objet de la présente consultation d'entreprises. Une réponse sera donnée à l'ensemble des candidats ayant assisté à la visite soit immédiatement, soit au plus tard lors de la diffusion du compte-rendu via le profil acheteur, dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la dernière visite. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 14 mois (y compris, la période de préparation de 2 mois et de 3 semaines d'OPR). La durée du contrat propre à chaque lot devra s'inscrire au planning général TCE. Il ne pourra être supérieur au délai susvisé.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
Versailles
78011
France
Téléphone: +33 139205400
Courriel: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Fax: +33 139205487

Adresse internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
05/03/2019