Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Marché de travaux - 213252-2021

Submission deadline has been amended by:  286470-2021
30/04/2021    S84

France-Le Plessis-Robinson: Travaux de construction

2021/S 084-213252

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ville du Plessis-Robinson
Adresse postale: 3 place de la Mairie
Ville: Le Plessis-Robinson
Code NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Code postal: 92350
Pays: France
Point(s) de contact: Amandine Bonino — Responsable de la commande publique
Courriel: Amandine.bonino@plessis-robinson.com
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.plessis-robinson.com/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_ypAARbcB3U
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_ypAARbcB3U
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Marché relatif aux travaux de construction de terrains de tennis enterrés et extérieurs au Plessis-Robinson

Numéro de référence: TERRAINS DE TENNIS
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Le marché concerne les travaux de construction d'un complexe sportif tennistique, au Plessis-Robinson (92). Il est décomposé en trois macro-lots et chaque macro-lot se décompose en corps d'état (ces corps d'état sont appelés «lots techniques»):

— macro-lot nº 1 «VRD/structure/clos et couvert»,

— macro-lot nº 2 «équipements terrains tennis et padel» (avec une tranche ferme et une tranche optionnelle),

— macro-lot nº 3 «électricité/fluides/cuisine» (avec une tranche ferme et une tranche optionnelle).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

Néant.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot 1: VRD/structure/clos et couvert (macro-lot 1)

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie
44111400 Peintures et revêtements muraux
45112500 Travaux de terrassement
42416100 Ascenseurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Lieu principal d'exécution:

Avenue Descartes au Plessis-Robinson.

II.2.4)Description des prestations:

Il comprend les lots techniques suivants:

— lot technique 1.1:

—— installations de chantier,

—— terrassements,

—— gros-œuvre,

—— VRD,

— lot technique 1.2:

—— charpente bois,

— lot technique 1.3.a:

—— étanchéité,

—— végétalisation,

— lot technique 1.3.b:

—— paysage,

— lot technique 1.4:

—— couverture zinc,

— lot technique 1.5:

—— revêtements de façade,

— lot technique 1.6:

—— menuiseries extérieures,

— lot technique 1.7:

—— métallerie,

—— serrurerie,

— lot technique 1.8:

—— cloisons,

—— doublages,

—— faux-plafonds,

— lot technique 1.9:

—— menuiseries intérieures,

— lot technique 1.10:

—— revêtements de sol souple,

— lot technique 1.11:

—— revêtements de sols et murs en carrelage et faïence,

— lot technique 1.12:

—— peinture,

—— signalétique,

— lot technique 1.13:

—— ascenseurs.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

La durée globale des travaux est de seize mois (mois de préparation compris) à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution propre à ce macro-lot est fixé dans le calendrier de réalisation des travaux.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot 2: équipements terrains tennis et padel (macro-lot 2)

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
37450000 Équipement pour sports de plein air et sur courts
37452720 Matériel de court de tennis
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Lieu principal d'exécution:

Avenue Descartes au Plessis-Robinson.

II.2.4)Description des prestations:

Il est décomposé en deux tranches:

— tranche ferme, avec les lots techniques suivants:

—— lot technique 2.1:

——— revêtements de sol et clôtures des terrains de tennis,

—— lot technique 2.2:

——— padel et mobilier de sport,

— tranche optionnelle, avec la prestation complémentaire suivante:

—— mise en œuvre d'un écran anti-bruit (ossature secondaire et vitrage).

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Mise en œuvre d'un écran anti-bruit (ossature secondaire et vitrage).

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

La durée globale des travaux est de seize mois (mois de préparation compris) à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution propre à ce macro-lot est fixé dans le calendrier de réalisation des travaux.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot 3: «électricite/fluides/cuisine» (macro-lot 3)

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39221000 Équipement de cuisine
45330000 Travaux de plomberie
09310000 Électricité
45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Lieu principal d'exécution:

Avenue Descartes au Plessis-Robinson.

II.2.4)Description des prestations:

Il est décomposé en deux tranches:

— tranche ferme, avec les lots techniques suivants:

—— lot technique 3.1:

——— électricité courants forts,

——— électricité courants faibles,

—— lot technique 3.2:

——— chauffage,

——— ventilation,

——— climatisation,

——— désenfumage,

——— GTB,

—— lot technique 3.3:

——— plomberie,

——— appareils sanitaires,

—— lot technique 3.4:

——— équipements de cuisine,

— tranche optionnelle, avec la prestation complémentaire suivante:

—— mise en place d'aérothermes électriques pour le chauffage de la salle des terrains indoor.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Mise en place d'aérothermes électriques pour le chauffage de la salle des terrains indoor.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

La durée globale des travaux est de seize mois (mois de préparation compris) à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution propre à ce macro-lot est fixé dans le calendrier de réalisation des travaux.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Cf. article 5 du règlement de la consultation.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 31/05/2021
Heure locale: 16:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 31/05/2021
Heure locale: 17:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Le marché sera conclu à compter de sa date de notification, pour une durée non déterminée, s'achevant à la plus tardive des dates suivantes:

— date d'expiration du (des) délai (s) de «garantie de parfait achèvement», prévu (s) à l'article 44.1 2e alinéa du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux;

— date de levée de la dernière réserve.

La durée globale des travaux est de seize mois (mois de préparation compris) à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution propre à chacun des macro-lots est fixé dans le calendrier de réalisation des travaux. Chaque macro-lot fera l'objet d'un prix global et forfaitaire fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement correspondant. Les tranches optionnelles feront également l'objet d'un prix global et forfaitaire fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement des macro-lots concernés (macro-lot 2 et macro-lot 3). La visite des lieux est obligatoire.

Deux dates sont proposées:

— le vendredi 7.5.2021 (11h00), et

— le lundi 10.5.2021 (11h00).

(Les candidats sont invités à respecter les modalités précisées à l'article 2.14 du règlement de la consultation). Enfin, les candidats peuvent poser leurs questions jusqu'au vendredi 14.5.2021 (12h00) (cf. modalités précisées à l'article 8 du règlement de la consultation).

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil — BP 30322
Ville: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France
Courriel: Greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Téléphone: +33 130173400
Adresse internet: http://Cergy-pontoise.tribunaladministratif.com
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil — BP 30322
Ville: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France
Courriel: Greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Téléphone: +33 130173400
Adresse internet: http://Cergy-pontoise.tribunaladministratif.com
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
26/04/2021