Bauleistung - 267891-2022

20/05/2022    S98

Tschechien-Karlovy Vary: Installation von Elektroanlagen

2022/S 098-267891

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Karlovarský kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70891168
Postanschrift: Závodní 353/88
Ort: Karlovy Vary
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Postleitzahl: 36006
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Květa Hryszová
E-Mail: kveta.hryszova@kr-karlovarsky.cz
Telefon: +420 354222401
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kr-karlovarsky.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45311000 Installation von Elektroanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45454100 Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten
92522100 Maßnahmen zur Erhaltung von historisch bedeutsamen Stätten
92312230 Dienstleistungen von Bildhauern
92312000 Künstlerische Dienstleistungen
79420000 Dienstleistungen im Bereich Unternehmensleitung
77211400 Fällen von Bäumen
71421000 Landschaftsgärtnerische Gestaltung
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45262600 Diverse Spezialbauarbeiten
45262311 Betonrohbauarbeiten
45262000 Spezialbauarbeiten, außer Dachbauten
45260000 Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
45212350 Gebäude von besonderer historischer oder architektonischer Bedeutung
45113000 Baustelleneinrichtung
45100000 Baureifmachung
39100000 Möbel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 42

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 246-604896

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 001
Bezeichnung des Auftrags:

Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45311000 Installation von Elektroanlagen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Císařských lázní v Karlových Varech, který je významnou národní kulturní památkou. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 12/12/2019
Ende: 30/06/2023
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 80 884.44 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GEOSAN GROUP a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 28169522
Postanschrift: U Nemocnice 430
Ort: Kolín III.
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 280 02
Land: Tschechien
E-Mail: vedeni@ggcz.eu
Internet-Adresse: https://www.geosan-group.cz/
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Metrostav a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 00014915
Postanschrift: Koželužská 2450/4
Ort: Praha 8
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 180 00
Land: Tschechien
E-Mail: info@metrostav.cz
Internet-Adresse: https://www.metrostav.cz/cs
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Ke změně došlo z důvodu udržení záruk na díle a lepších technických vlastností materiálu, jelikož projektantem navrženým řešením by nebyla zajištěna požadovaná kvalita. Z uvedeného důvodu by tak ze strany zhotovitele prací nemohla být držena záruka za kvalitu na předmětnou část prací, jelikož ten upozornil objednatele na možné vypraskávání a nižší přídržnost navrženého materiálu k podkladu. S uvedeným postupem souhlasil i projektant vykonávající autorský dozor.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 789 917 915.93 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 789 998 800.37 CZK