Marché de travaux - 281325-2018

30/06/2018    S124    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

France-Paris: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2018/S 124-281325

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Ville de Paris
Direction des espaces verts et de l'environnement, Service des affaires juridiques et financières, Bureau de la coordination de l'approvisionnement et des achats, 103 avenue de France
Paris
75013
France
Courriel: dfa-bm4@paris.fr
Code NUTS: FR101

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.paris.fr

Adresse du profil d’acheteur: http://www.maximilien.fr/

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Travaux d'aménagement (génie civil, serrurerie, mise en peinture d'ouvrages d'art) de la Petite Ceinture sur le tronçon PC 12 à Paris — en 3 lots séparés

Numéro de référence: 2017V12047650
II.1.2)Code CPV principal
45200000
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

La ville de Paris veut ouvrir la Petite Ceinture en générant de nouveaux usages avec des aménagements réversibles. Ils sont de 2 ordres: travaux de génie civil et de VRD, de serrurerie et de platelages métalliques et travaux de mise en peinture des ponts Daumesnil et Montempoivre.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 101 884.24 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Travaux de génie civil et de VRD

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45200000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR101
II.2.4)Description des prestations:

Travaux de génie civil et de VRD

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Critère nº 2: Pertinence de la méthodologie pour la réalisation des accès et cheminement / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Critère nº 3: Qualité des moyens humains dédiés à l'encadrement du chantier / Pondération: 15
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par la réglementation en vigueur, pour la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Travaux de serrurerie et de platelages métalliques

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44316500
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR101
II.2.4)Description des prestations:

Travaux de serrurerie et de platelages métalliques

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Critère nº 2: Pertinence de la méthodologie pour la réalisation des travaux de serrurerie et de platelage métallique / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Critère nº 3: Degré d'optimisation du délai d'exécution / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Critère nº 4: Qualité des moyens humains dédiés à l'encadrement du chantier / Pondération: 10
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par la réglementation en vigueur, pour la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Travaux de mise en peinture des ouvrages d'art Daumesnil et Montempoivre

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45442121
44810000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR101
II.2.4)Description des prestations:

Travaux de mise en peinture des ouvrages d'art Daumesnil et Montempoivre

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Critère nº 2: Qualité des moyens humains dédiés à l'encadrement du chantier / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Critère nº 3: Degré d'optimisation du délai d'exécution / Pondération: 20
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par la réglementation en vigueur, pour la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 009-015328
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 20181230000736
Lot nº: 1
Intitulé:

Travaux de génie civil et de VRD

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/06/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Cochery île-de-France SAS
chemin du Parc
Pierrelaye
95480
France
Courriel: pierrelaye@cochery-iledefrance.fr
Code NUTS: FR10
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 328 943.56 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 20181230000737
Lot nº: 2
Intitulé:

Travaux de serrurerie et de platelages métalliques

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/06/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Constructions Saint Eloi
2 Chemin d'el Pey
Colomiers
31770
France
Courriel: contact@saint-eloi.eu
Code NUTS: FRJ23
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 091 129.68 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 20181370090025
Lot nº: 3
Intitulé:

Travaux de mise en peinture des ponts Daumesnil et Montempoivre

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/06/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Prezioso Linjebygg SAS
30 avenue du General Leclerc, CS 20389
Vienne
38200
France
Courriel: estim@prezioso-linjebygg.com
Code NUTS: FRK24
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 681 811.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Les contrats résultant de la présente consultation ont été respectivement conclus les 22 et 25.6.2018. Ils sont consultables en en faisant la demande par courrier à l'adresse suivante ville de Paris Sous direction des achats — bureau des marchés — équipe Bm4 — 7 avenue de la Porte d'Ivry — 75013 Paris. À compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative; le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le Conseil d'État dans sa décision Département de Tarn-et-Garonne du 4.4.2014 (nº 358994)

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris Cedex 04
75181
France
Téléphone: +33 144594400
Courriel: greffe.ta-paris@juradm.fr
Fax: +33 144594646
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris Cedex 04
75181
France
Téléphone: +33 144594400
Courriel: greffe.ta-paris@juradm.fr
Fax: +33 144594646
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/06/2018