Marché de travaux - 334354-2022

22/06/2022    S119

España-Madrid: Trabajos de pavimentación y asfaltado

2022/S 119-334354

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Número de identificación fiscal: P2807900B
Dirección postal: Montalbán, 1
Localidad: Madrid
Código NUTS: ES300 Madrid
Código postal: 28014
País: España
Persona de contacto: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Correo electrónico: contratacionagmaym@madrid.es
Teléfono: +34 915885346
Fax: +34 915880115
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.madrid.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CuI6%2Bq6D7ocQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ejecución de obras de infraestructuras urbanas de movilidad (2 lotes)

Número de referencia: 131/2021/13176
II.1.2)Código CPV principal
45233222 Trabajos de pavimentación y asfaltado
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Ejecución de obras de infraestructuras urbanas de movilidad (2 lotes)

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 18 000 000.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ejecución de las obras de construcción de urbanización para la mejora de la movilidad y sostenibilidad (peatonalizaciones, accesos, pantallas acústicas)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233222 Trabajos de pavimentación y asfaltado
45223000 Trabajos de construcción de estructuras
45233252 Trabajos de pavimentación de calles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300 Madrid
II.2.4)Descripción del contrato:

Ejecución de las obras de construcción de urbanización para la mejora de la movilidad y sostenibilidad (peatonalizaciones, accesos, pantallas acústicas)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Medidas de innovación / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: Memoria descriptiva de organización de los trabajos / Ponderación: 18
Criterio de calidad - Nombre: Plan de ahorro energético / Ponderación: 1
Criterio relativo al coste - Nombre: Ampliación del plazo de garantía de las obras / Ponderación: 25
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica (porcentaje baja) / Ponderación: 55
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ejecución de las obras de construcción de infraestructuras urbanas de movilidad (carriles bici)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45221000 Trabajos de construcción de puentes y túneles, pozos y pasos subterráneos
45223000 Trabajos de construcción de estructuras
45233222 Trabajos de pavimentación y asfaltado
45233252 Trabajos de pavimentación de calles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300 Madrid
II.2.4)Descripción del contrato:

Ejecución de las obras de construcción de infraestructuras urbanas de movilidad (carriles bici)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Medidas de innovación / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: Memoria descriptiva de organización de los trabajos / Ponderación: 18
Criterio de calidad - Nombre: Plan de ahorro energético / Ponderación: 1
Criterio relativo al coste - Nombre: Ampliación del plazo de garantía de las obras / Ponderación: 25
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica (porcentaje baja) / Ponderación: 55
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2022/S 002-002083
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 131/2021/13176-L1
Lote nº: 1
Denominación:

Ejecución de las obras de construcción de urbanización para la mejora de la movilidad y sostenibilidad (peatonalizaciones, accesos, pantallas acústicas)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/06/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 25
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: CYOPSA-SISOCIA, S.A. + EDHINOR, S.A. + EXTRACO, CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A.
Dirección postal: Paseo de la Castellana, 177 planta 1
Localidad: Madrid
Código NUTS: ES España
Código postal: 28046
País: España
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: CYOPSA-SISOCIA, S.A. + EDHINOR, S.A. + EXTRACO, CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A.
Dirección postal: Paseo de la Castellana, 177 planta 1
Localidad: Madrid
Código NUTS: ES España
Código postal: 28046
País: España
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 18 000 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Dirección postal: Plaza de Chamberí nº 8 - 5ª planta
Localidad: Madrid
Código postal: 28010
País: España
Correo electrónico: tribunalcontratacion@madrid.org
Teléfono: +034 917206346
Fax: +034 917206347
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Dirección postal: Plaza de Chamberí nº 8 - 5ª planta
Localidad: Madrid
Código postal: 28010
País: España
Correo electrónico: tribunalcontratacion@madrid.org
Teléfono: +034 917206346
Fax: +034 917206347
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/06/2022