Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Marché de travaux - 355476-2021

14/07/2021    S134

France-Cannes: Travaux de façade

2021/S 134-355476

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: OPH Cannes Pays de Lérins (6)
Adresse postale: 22 boulevard Louis-Négrin
Ville: Cannes
Code NUTS: FRL03 Alpes-Maritimes
Code postal: 06150
Pays: France
Courriel: marches@ophcannes.net
Téléphone: +33 493481222
Fax: +33 493473905
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ophcannes.net
Adresse du profil d’acheteur: http://marches.securises.fr
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

MAPA — réhabilitation Esterel Azur

II.1.2)Code CPV principal
45443000 Travaux de façade
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

— Lot 1: peintures:

—— poste 1: ravalement de façades,

—— poste 2: réfection des parties communes,

— Lot 2: remplacement des garde-corps:

—— tranche ferme: garde-corps prototype,

—— tranche conditionnelle: ensemble des garde-corps.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 706 800.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Peintures

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45442100 Travaux de peinture
45443000 Travaux de façade
45262522 Travaux de maçonnerie
45454100 Travaux de réfection
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL03 Alpes-Maritimes
Lieu principal d'exécution:

Oliviers, Poivriers et Chênes: 100-102 avenue Maurice-Chevalier et 151 avenue Michel-Jourdan, 06150 Cannes La Bocca.

II.2.4)Description des prestations:

— Poste 1: ravalement de façades,

— Poste 2: réfection des parties communes.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: La valeur technique de l'offre appréciée au regard des sous critères énoncés dans le TVT / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Remplacement des garde-corps

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lieu principal d'exécution:

Oliviers, Poivriers et Chênes: 100-102 avenue Maurice-Chevalier et 151 avenue Michel-Jourdan, 06150 Cannes La Bocca.

II.2.4)Description des prestations:

— Tranche ferme: réalisation du prototype des futurs garde-corps;

— Tranche conditionnelle: réalisation de l'ensemble des garde-corps.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: La Valeur technique de l'offre appréciée au regard des sous critères énoncés dans le TVT / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Tranche conditionnelle: ensemble des garde-corps.

Le délai global prévisionnel est fixé à dix-sept mois.

Le délai d'exécution de la tranche ferme est fixé à deux mois à compter de l'ordre de service de démarrage.

Le délai d'exécution des prestations relatives à la tranche optionnelle est fixé onze mois à compter de sa notification.

Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est fixé à six mois maximum.

Il n'est pas prévu d'indemnité de dédit en cas de retard ou de non-affermissement de la tranche optionnelle.

Il n'est pas prévu de période de préparation pour la réalisation de la tranche optionnelle.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 240-592338
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 200086
Lot nº: 1
Intitulé:

Poste 1: ravalement de façades — poste 2: réfection des parties communes

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SPB83
Numéro national d'identification: 44978796900012
Adresse postale: 268 rue Albert-Einstein, ZI la Palud
Ville: Fréjus
Code NUTS: FR France
Code postal: 83600
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Couleur Méditerranée
Numéro national d'identification: 449 852 052 000
Adresse postale: 6 boulevard du Périer
Ville: Cannes
Code NUTS: FR France
Code postal: 06400
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 706 800.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 200086
Lot nº: 2
Intitulé:

Tranche ferme: réalisation du prototype des futurs garde-corps — tranche conditionnelle: réalisation de l'ensemble des garde-corps

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MD Aluminium
Numéro national d'identification: 329336432 00052
Adresse postale: 18 BD de l'Oli
Ville: La Trinité
Code NUTS: FR France
Code postal: 06340
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 198 971.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Au vu de la complexité des ouvrages à réaliser, une visite des lieux d'exécution des prestations est autorisée. Il est notamment permis au candidats de procéder sur le site à la reconnaissance des existants y compris des divers métrés.

Chaque candidat devra prendre un rendez-vous au plus tard dix jours avant la date fixée pour la remise des offres, auprès du service développement/réhabilitations au +33 493481222 — poste 511, 517.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Ville: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France
Courriel: greffe.ta-nice@juradm.fr
Téléphone: +33 492041313
Fax: +33 493557831
Adresse internet: http://nice.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Comité consultatif interrégional de règle
Adresse postale: Place Félix-Baret, CS 80001
Ville: Marseille Cedex 6
Code postal: 13282
Pays: France
Courriel: catherine.pietri@paca.gouv.fr
Téléphone: +33 484354554
Fax: +33 491156190
Adresse internet: http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Ville: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France
Courriel: greffe.ta-nice@juradm.fr
Téléphone: +33 492041313
Fax: +33 493557831
Adresse internet: http://nice.tribunal-administratif.fr
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/07/2021