Ungarn-Budapest: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
2022/S 175-496561
Bekanntmachung einer Änderung
Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)Name und AdressenOffizielle Bezeichnung: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationale Identifikationsnummer: 15827186241
Postanschrift: Garibaldi Utca 2.
Ort: Budapest
NUTS-Code:
HU11 BudapestPostleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Tekeres Zoltán András
E-Mail:
andras.zoltan.tekeres@nkoh.gov.huTelefon: +36 18964835
Internet-Adresse(n): Hauptadresse:
https://nkoh.kormany.hu Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
702/21 Komm.-ügynökségi feladatok ellátása NSÜ2021
Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001642702021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
II.1.3)Art des AuftragsDienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
702/21 Komm.-ügynökségi feladatok ellátása NSÜ2021
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
79342200 Reklamedienste
79416000 Öffentlichkeitsarbeit
79821000 Fertigstellung im Bereich Druck
79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
II.2.3)ErfüllungsortNUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:
Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 10 000 000,- Ft + Áfa, azaz nettó Tízmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 3 000 000,- Ft + Áfa, azaz nettó Hárommillió forint + általános forgalmi adó opció.
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der KonzessionBeginn: 16/09/2021
Ende: 30/09/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen UnionDer Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt IV: Verfahren
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
Bezeichnung des Auftrags:
702/21 Komm.-ügynökségi feladatok ellátása NSÜ2021
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:16/09/2021
V.2.2)Angaben zu den AngebotenDer Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/KonzessionärsOffizielle Bezeichnung: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 24670827244
Postanschrift: Felső Zöldmáli Út 72.
Ort: Budapest
NUTS-Code:
HU110 BudapestPostleitzahl: 1025
Land: Ungarn
E-Mail:
kozbeszerzes@newland.huTelefon: +36 301763071
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/KonzessionärsOffizielle Bezeichnung: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 22715544241
Postanschrift: Felső Zöldmáli Út 72.
Ort: Budapest
NUTS-Code:
HU110 BudapestPostleitzahl: 1025
Land: Ungarn
E-Mail:
kozbeszerzes@lounge.huTelefon: +36 301763071
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)Gesamtwert der Beschaffung: 10 000 000.00 HUF
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Az 1. számú szerződés módosításának dátuma: 2022. augusztus 31.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/NachprüfungsverfahrenOffizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail:
dontobizottsag@kt.huTelefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von RechtsbehelfenGenaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
A Kbt. 148. §-ának megfelelően.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteiltOffizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail:
dontobizottsag@kt.huTelefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:07/09/2022
Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession
VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)79342200 Reklamedienste
79416000 Öffentlichkeitsarbeit
79821000 Fertigstellung im Bereich Druck
79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
VII.1.3)ErfüllungsortNUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:
Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 10 000 000,- Ft + Áfa, azaz nettó Tízmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 3 000 000,- Ft + Áfa, azaz nettó Hárommillió forint + általános forgalmi adó opció.
VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der KonzessionBeginn: 16/09/2021
Ende: 30/11/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 10 000 000.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/KonzessionärsOffizielle Bezeichnung: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postanschrift: Felső Zöldmáli út 72.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1025
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/KonzessionärsOffizielle Bezeichnung: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postanschrift: Felső Zöldmáli út 72.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1025
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der ÄnderungenArt und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):
Felek a Keretszerződés 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
4.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 2022. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.
4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott feladatait legkésőbb 2022. október 31. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”), Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2022. november 30. napjáig) köteles teljesíteni.
Felek a Keretszerződés 7.9. pontját a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:
A Megrendelő részéről valamennyi jognyilatkozat megtételére, így a teljesítésigazolás kiadására, a Szerződés alapján Egyedi Megrendelő megtételére jogosult személye változik.
Felek a Keretszerződés 4. sz. mellékletét a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják.
VII.2.2)Gründe für die ÄnderungNotwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:
Felek a teljesítési határidő csekély mértékű kiterjesztését kezdeményezik a módosítással, tekintettel arra, hogy a feladatok elvégzése elhúzódott, azon okból, hogy a Megrendelő 2022.02.01. napjával részvénytársasággá alakult és az új szervezeti struktúra - a tervezettnél később - 2022. második félévében alakult csak ki, melynek okán a megrendelő a szervezettel kapcsolatos adatokat is csak később tudta a weboldal fejlesztésében résztvevő Vállalkozó számára eljuttatni. Ennek következtében csúszás következett be a műszaki leírás II/5. pontjában szereplő 'Online ügynökségi feladatok: Weboldal és micrositeok programozása és üzemeltetése' szerződésben vállalt feladat elvégzése közben, így nem kerülhetett sor a weboldal élesítését követő néhány hetes próbaüzemeltetésre, melynek során az új felület használatának apróbb működési hibái, illetve üzemzavarai montírozhatók és javíthatók a fejlesztők által.
A terjesztés határidő kiterjesztése -csekély mértékére tekintettel - megfelel a Kbt. 141 § (6) bekezdésének.
Szerződésmódosítás megfelel továbbá a Kbt. 141. § 6 bekezdésének az alábbiak szerint:
- A Kbt. a 141 § (6) bekezdés a) pontja szerinti tilalom fogalmilag kizárt, tekintettel arra, hogy az írásbeli konzultáció a Kbt. 105 § (1) bekezdés szerint megkötött keretmegállapodás alapján történt.
- a szerződés módosítása a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg egyik fél tekintetében sem, tekintettel arra, hogy a szerződés keretösszegét a felek nem módosítják.
- a módosítással a felek az elvégzendő feladatokat nem bővítik ki jelentős új feladattal, így a Kbt. 141 § (6) beezdés c) pontjában előírt tilalom sem áll fent.
VII.2.3)PreiserhöhungAktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 10 000 000.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 10 000 000.00 HUF