Marché de travaux - 572932-2021

10/11/2021    S218

France-Pau: Travaux de construction d'installations de sports d'hiver

2021/S 218-572932

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: département des Pyrénées-Atlantiques
Adresse postale: hôtel du Département 64 avenue Jean Biray
Ville: Pau
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
Code postal: 64000
Pays: France
Courriel: missionmarches@le64.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://le64.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://eadministration.lafibre64.fr
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://demat-ampa.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=571148&orgAcronyme=t5y64
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://demat-ampa.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=571148&orgAcronyme=t5y64
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://demat-ampa.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=571148&orgAcronyme=t5y64
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

station de Gourette - restructuration du domaine skiable - campagne de travaux 2022

Numéro de référence: GRT_TX2022
II.1.2)Code CPV principal
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

travaux de restructuration du domaine skiable de la station de Gourette - campagne 2022. Les travaux comprendront : La démolition / construction de bâtiment de commande; Les travaux d'installation d'une remontées mécaniques; Les terrassements pour l'aménagement de pistes et l'équipement du réseau de neige de culture; La construction d'une usine à neige; Les travaux de réseaux électriques associés - lieu d'exécution : Station de ski de Gourette - commune des Eaux-Bonnes - pyrénées-Atlantiques

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

néant

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

piste / Neige de culture : Terrassement de masse, finitions et réseaux neige de culture

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
45112500 Travaux de terrassement
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

piste / Neige de culture : Terrassement de masse, finitions et réseaux neige de culture

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

piste / Neige de culture : Terrassement/Gros-Oeuvre Sdm6 BEZOU

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
45223220 Travaux de gros œuvre
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

piste / Neige de culture : Terrassement/Gros oeuvre Sdm6 BEZOU

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

piste / Neige de culture : Etanchéité Sdm6 BEZOU

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
45260000 Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

piste / Neige de culture : Etanchéité Sdm6 BEZOU

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

piste / Neige de culture : Menuiseries extérieures et serrurerie Sdm6 BEZOU

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
45421000 Travaux de menuiserie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

piste / Neige de culture : Menuiseries extérieures et serrurerie Sdm6 BEZOU

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

piste / Neige de culture : Fourniture et mise en place d'enneigeurs et intégration supervision

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

piste / Neige de culture : Fourniture et mise en place d'enneigeurs et intégration supervision

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

piste / Neige de culture : Modification Sdm6 BEZOU et création du pompage Sdm4

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

piste / Neige de culture : Modification Sdm6 BEZOU et création du pompage Sdm4

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

piste / Neige de culture : Démolition

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
45111100 Travaux de démolition
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

piste / Neige de culture : Démolition

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

bâtiments techniques : Gros-Oeuvre

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
45223220 Travaux de gros œuvre
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

bâtiments techniques : Gros-Oeuvre

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

bâtiments techniques : Etanchéité

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
45261210 Travaux de couverture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

bâtiments techniques : Etanchéité

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

bâtiments techniques : Charpente métallique

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
45261100 Travaux de charpente
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

bâtiments techniques : Charpente métallique

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

bâtiments techniques : Couverture / Bardage / Serrurerie

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

bâtiments techniques : Couverture / Bardage / Serrurerie

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

bâtiments techniques : Menuiserie extérieures / Intérieure

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
45421000 Travaux de menuiserie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

bâtiments techniques : Menuiserie extérieures / Intérieure

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

bâtiments techniques : Corps d'état secondaires

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
45421152 Installation de cloisons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

bâtiments techniques : Corps d'état secondaires (isolation, cloisons doublage, plafond, sols, peinture)

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

bâtiments techniques : Cfo/Cfa

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

bâtiments techniques : Cfo/Cfa

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

bâtiments techniques : cvcd / Plomberie

Lot nº: 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

bâtiments techniques : cvcd / Plomberie

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

remontées mécaniques

Lot nº: 16
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

remontées mécaniques

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

réseaux électriques : Réseaux hta / Fibre optique

Lot nº: 17
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212223 Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

réseaux hta / Fibre optique

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1 /Une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Le seul dépôt de la candidature et de l'offre vaut engagement du candidat à signer ultérieurement l'acte d'engagement du marché qui lui serait attribué dans le délai de validité des offres. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité 2 /Une déclaration sur l'honneur (cf. Modèle ci-joint) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. La remise d'un Dc1 ou d'un DUME vaudra remise d'une déclaration sur l'honneur.Comme la lettre de candidature, la déclaration sur l'honneur n'a pas à être signée par le candidat ou par chacun des membres d'un groupement le cas échéant. Elle sera signée au stade de l'attribution par le seul attributaire (candidat seul ou ensemble des cotraitants en cas de groupement).L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent informer sans délai le Maître de l'ouvrage de tout changement de situation, au cours de la procédure de passation ainsi d'ailleurs qu'au cours de l'exécution du marché, qui les placeraient dans un des cas d'interdiction de soumissionner ayant pour effet de les exclure d'un marché public

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

-Aptitude à exercer l'activité professionnelle : inscription sur un registre professionnel; -Capacité économique et financière : a) Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour au maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles; b) L'Attestation d'assurance responsabilité civile professionnellele candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

-Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;-Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;-L'Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché -Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.5)Informations sur la négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 06/12/2021
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 20/12/2021
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

au stade de la phase candidature, le candidat ou l'ensemble des membres du groupement devront présenter uniquement un dossier candidature - les candidatures seront remises par la voie électronique via le profil d'acheteur https://eadministration.lafibre64.fr/ - référence : Grt_Tx2022Les candidatures devront être transmises avant le jour et l'heure inscrits sur la première page du règlement de la consultation. L'Heure limite retenue pour la réception de la candidature correspondra au dernier octet reçu. Les candidatures parvenues après cette date et heure limites seront éliminées sans avoir été lues et le candidat en sera informé. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, le maître d'ouvrage invite les candidats à disposer des formats indiqués dans le RDC. Cette liste vise à faciliter le téléchargement et la lecture des documents. Pour tout autre format qui serait utilisé par le candidat, celui-ci devra transmettre l'adresse d'un site sur lequel le maître d'ouvrage pourra télécharger gratuitement un outil en permettant la lecture. A défaut, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de rejeter la candidature. Les Lots 1, 5, 6 et 17 comprennent une Tranche Optionnelle (To1) relatives aux travaux de la piste bleue de Cotch / Préhistoire (durée : 5 mois)opération financée par des crédits départementaux -délai de paiement de 30 jours - marchés traités à prix global et forfaitaire révisable - avance accordée (option A)

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: tribunal administratif de Pau
Adresse postale: 50 cours Lyautey
Ville: Pau
Code postal: 64000
Pays: France
Adresse internet: http://pau.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: comité Interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux
Adresse postale: 4 Esplanade du Général de Gaulle
Ville: Bordeaux
Code postal: 33000
Pays: France
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: greffe du Tribunal administratif de Pau
Adresse postale: 50 cours Lyautey
Ville: Pau
Code postal: 64000
Pays: France
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
05/11/2021