Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Marché de travaux - 592338-2020

09/12/2020    S240

France-Cannes: Travaux de façade

2020/S 240-592338

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: OPH Cannes Pays de Lérins (06)
Numéro national d'identification: 27060002600016
Adresse postale: 22 boulevard Louis Négrin
Ville: Cannes
Code NUTS: FRL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Code postal: 06150
Pays: France
Point(s) de contact: Monsieur le directeur général
Courriel: marches@ophcannes.net
Téléphone: +33 493481222
Fax: +33 493473905
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ophcannes.net
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-securises.fr
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Office public de l'habitat de Cannes
Adresse postale: 22 boulevard Louis Négrin — CS 50005
Ville: Cannes La Bocca Cedex
Code NUTS: FRL0 Provence-Alpes-Côte d’Azur
Code postal: 06156
Pays: France
Point(s) de contact: Poste 442
Courriel: marches@ophcannes.net
Téléphone: +33 493481222
Fax: +33 493473905
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://ophcannes.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.marches-securises.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Nom officiel: Office public de l'habitat de Cannes
Adresse postale: 22 boulevard Louis Négrin — CS 50005
Ville: Cannes La Bocca Cedex
Code postal: 06156
Pays: France
Téléphone: +33 493481222
Courriel: marches@ophcannes.net
Fax: +33 493473905
Code NUTS: FRL0 Provence-Alpes-Côte d’Azur
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://marches.securises.fr
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.marches-securises.fr
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

MAPA — Réhabilitation Estérel Azur

II.1.2)Code CPV principal
45443000 Travaux de façade
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Lot 1: peintures

— poste 1: ravalement de façades;

— poste 2: réfection des parties communes.

Lot 2: remplacement des garde-corps

— tranche ferme: garde-corps prototype

— tranche conditionnelle: ensemble des garde-corps.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Peintures

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45442100 Travaux de peinture
45443000 Travaux de façade
45262522 Travaux de maçonnerie
45454100 Travaux de réfection
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Lieu principal d'exécution:

Oliviers, Poivriers et Chênes: 100-102 avenue Maurice Chevalier et 151 avenue Michel Jourdan, 06150 Cannes La Bocca.

II.2.4)Description des prestations:

— poste 1: ravalement de façades;

— poste 2: réfection des parties communes.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Remplacement des garde-corps

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Lieu principal d'exécution:

Oliviers, Poivriers et Chênes: 100-102 avenue Maurice Chevalier et 151 avenue Michel Jourdan, 06150 Cannes La Bocca.

II.2.4)Description des prestations:

Tranche ferme: réalisation du prototype des futurs garde-corps.

Tranche conditionnelle: réalisation de l'ensemble des garde-corps.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 17
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Tranche conditionnelle: ensemble des garde-corps.

Le délai global prévisionnel est fixé à 17 mois.

Le délai d'exécution de la tranche ferme est fixé à deux mois à compter de l'ordre de service de démarrage.

Le délai d'exécution des prestations relatives à la tranche optionnelle est fixé onze mois à compter de sa notification.

Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est fixé à six mois maximum.

Il n'est pas prévu d'indemnité de dédit en cas de retard ou de non affermissement de la tranche optionnelle.

Il n'est pas prévu de période de préparation pour la réalisation de la tranche optionnelle.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Pour le lot 1: peintures: certification Qualibat mention RGE 7131 Isolation thermique par l'extérieur.

Pour le lot 2: pose de gardes corps: certification Qualibat 4411 Serrurerie métallerie.

Pour les deux lots: attestations de formation à la prévention des risques à l'amiante «sous-section 4».

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 07/01/2021
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 11/01/2021
Heure locale: 11:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Au vu de la complexité des ouvrages à réaliser, une visite des lieux d'exécution des prestations est autorisée. Il est notamment permis au candidats de procéder sur le site à la reconnaissance des existants y compris des divers métrés.

Chaque candidat devra prendre un rendez-vous au plus tard dix jours avant la date fixée pour la remise des offres, auprès du service développement/réhabilitations au +33 493481222 — postes 511, 517.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: CS 61039, 18 avenue des Fleurs
Ville: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France
Courriel: greffe.ta-nice@juradm.fr
Téléphone: +33 492041313
Fax: +33 493557831
Adresse internet: http://nice.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Comité consultatif interrégional de règlement
Adresse postale: CS 80001, place Félix Baret
Ville: Marseille Cedex 06
Code postal: 13282
Pays: France
Courriel: catherine.pietri@paca.gouv.fr
Téléphone: +33 484354554
Fax: +33 491156190
Adresse internet: http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: CS 61039, 18 avenue des Fleurs
Ville: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France
Courriel: greffe.ta-nice@juradm.fr
Téléphone: +33 492041313
Fax: +33 493557831
Adresse internet: http://nice.tribunal-administratif.fr
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/12/2020