Marché de travaux - 604849-2019

20/12/2019    S246    Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure concurrentielle avec négociation 

France-Matoury: Travaux de construction de bâtiments

2019/S 246-604849

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Semsamar (973)
Adresse postale: Centre commercial family Plaza ZI Terca
Ville: Matoury
Code NUTS: FRY30 Guyane
Code postal: 97351
Pays: France
Courriel: mbounoua@semsamar.fr
Téléphone: +33 594353561
Fax: +33 594292659

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.semsamar.fr

Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-securises.fr

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: SEM
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Marché de travaux pour la construction de 214 logements — zone 7,3 de la ZAC Saint-Maurice à Saint-Laurent du Maroni

II.1.2)Code CPV principal
45210000 Travaux de construction de bâtiments
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Marché de travaux de construction d'un ensemble immobilier de 214 logements et d'une crèche — zone 7,3 de la ZAC Saint Maurice à Saint-Laurent du Maroni.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Gros-œuvre/revêtements sols et murs/peintures

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45210000 Travaux de construction de bâtiments
45223220 Travaux de gros œuvre
45430000 Revêtement de sols et de murs
45442110 Travaux de peinture de bâtiments
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY30 Guyane
Lieu principal d'exécution:

Zone 7,3 de la ZAC St-Maurice — St-Laurent du Maroni.

II.2.4)Description des prestations:

214 logements collectifs l'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Charpente/couverture/faux plafonds

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45210000 Travaux de construction de bâtiments
45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
45432120 Travaux d'installation de faux plancher
45422100 Ouvrages en bois
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY3 Guyane
Lieu principal d'exécution:

Zone 7,3 de la ZAC St-Maurice à St-Laurent du Maroni.

II.2.4)Description des prestations:

214 logements collectifs l'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Menuiserie bois

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45210000 Travaux de construction de bâtiments
45421000 Travaux de menuiserie
45421100 Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires
45422100 Ouvrages en bois
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY3 Guyane
Lieu principal d'exécution:

Zone 7,3 de la ZAC St Maurice à St Laurent du Maroni.

II.2.4)Description des prestations:

214 logements collectifs l'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Menuiserie aluminium/serrurerie

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421000 Travaux de menuiserie
45421100 Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires
45421111 Pose d'encadrements de portes
45421147 Installation de grilles
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY3 Guyane
Lieu principal d'exécution:

Zone 7,3 de la ZAC St Maurice à St Laurent du Maroni.

II.2.4)Description des prestations:

214 logements collectifs. L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Travaux de VRD/raccordements et aménagements extérieurs

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45112720 Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs
45233120 Travaux de construction de routes
45231112 Installation de réseau de conduites
45233161 Travaux de construction de chemins piétonniers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY3 Guyane
Lieu principal d'exécution:

Zone 7,3 de la ZAC St Maurice à St Laurent du Maroni.

II.2.4)Description des prestations:

Raccordement VRD, aménagement extérieur, cheminement piétons, espaces vert, aire de jeux, terrain de sport... En lien avec la construction des 214 logements collectifs et individuels

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Plomberie/sanitaires/eau chaude solaire

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45210000 Travaux de construction de bâtiments
45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation
45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY30 Guyane
II.2.4)Description des prestations:

214 logements collectifs. L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Electricité

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45210000 Travaux de construction de bâtiments
45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
45310000 Travaux d'équipement électrique
45311200 Travaux d'installations électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY30 Guyane
II.2.4)Description des prestations:

214 logements collectifs. L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 101-243664
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

214 logements collectifs. L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:

214 logements collectifs. L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Intitulé:

214 logements collectifs. L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Intitulé:

214 logements collectifs. L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5
Intitulé:

Raccordement VRD, aménagement extérieur, cheminement piétons, espaces vert, aire de jeux, terrain de sport... En lien avec la construction des 214 logements collectifs et individuels

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6
Intitulé:

214 logements collectifs. L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7
Intitulé:

214 logements collectifs. L'opération comprend bâtiments en R+1 et en R+2 avec et sans combles, des immeubles collectifs, des logements individuels groupés et des maisons individuelles

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

La consultation visée en objet, au titre de laquelle, nous vous avons sollicités pour la transmission des pièces fiscales et sociales, afin de pouvoir entrer en négociation a été déclarée sans suite. En effet, l'opération ne pourra pas démarrer dans le délai prévu, en raison du retard pris par l'aménageur, dans la livraison des parcelles viabilisées.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 35 boulevard du Général de Gaulle, BP 633
Ville: Fort-de-France
Code postal: 97200
Pays: France
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Délégué du Médiateur de la République
Adresse postale: rue Fiedmond, BP 7008
Ville: Cedex
Code postal: 97307
Pays: France
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/12/2019