darbai - 78838-2020

18/02/2020    S34    darbai - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Prancūzija-Champigny-sur-Marne: Butų statybos darbai

2020/S 034-078838

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: SCIC HLM IDF Habitat
Adresas: 59 avenue Carnot
Miestas: Champigny-sur-Marne Cedex
NUTS kodas: FR107
Pašto kodas: 94507
Šalis: Prancūzija
El. paštas: marches@idfhabitat.fr
Telefonas: +33 149836181

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://scichlm-idfhabitat.e-marchespublics.com

Pirkėjo profilio adresas: http://scichlm-idfhabitat.e-marchespublics.com

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://scichlm-idfhabitat.e-marchespublics.com
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: SCIC HLM
I.5)Pagrindinė veikla
Būstas ir komunaliniai patogumai

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Réhabilitation énergétique de 16 logements

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45211341
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Consultation d'entreprises pour la réalisation des travaux de réhabilitation énergétique des 16 logements du 21-25 rue du Bel Air — 94500 Champigny-sur-Marne.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Gros œuvre — VRD

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45431000
31224500
32400000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FR107
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Consultation d'entreprises pour la réalisation des travaux de réhabilitation énergétique des 16 logements du 21-25 rue du Bel Air — 94500 Champigny-sur-Marne.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Gros œuvre — VRD.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Valeur technique / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: taip
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de la Commande Publique, les prestations pourront donner lieu à un (ou plusieurs) nouveau(x) marché(s) pour la réalisation de prestations similaires.

Les prestations similaires doivent être entendues comme réalisables à l'identique, en application des seules spécifications techniques du marché initial. Il s'agit de nouveaux travaux consistant dans la répétition de travaux similaires à ceux qui ont été confiés au

Titulaire du marché initial, à condition que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du marché initial. Le marché de prestations similaires ne peut pas se rapporter à une opération de travaux différente de celle prévue par le marché initial.

Les marchés de prestations similaires ne peuvent être conclus que dans un délai de trois ans à compter de la notification du marché public initial conformément à l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Le prix est global, forfaitaire, non actualisable et non révisable. La durée du marché débute à compter de la notification du marché jusqu'au terme de la garantie de parfait achèvement. Les délais d'exécution des travaux débute à compter de la date de la date de démarrage fixée par l'ordre de service No1 notifiant le début du délai contractuel.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Menuiserie intérieure - Plâtrerie - Peinture

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44810000
44316500
44221200
45410000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FR107
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Consultation d'entreprises pour la réalisation des travaux de réhabilitation énergétique des 16 logements du 21-25, rue du bel air - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Menuiserie intérieure - Plâtrerie - Peinture

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Valeur technique / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: taip
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Conformément aux dispositions des articles L.2122-1 et R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, les prestations pourront donner lieu à un (ou plusieurs) nouveau(x) marché(s) pour la réalisation de prestations similaires.

Les prestations similaires doivent être entendues comme réalisables à l'identique, en application des seules spécifications techniques du marché initial. Il s'agit de nouveaux travaux consistant dans la répétition de travaux similaires à ceux qui ont été confiés au

Titulaire du marché initial, à condition que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du marché initial. Le marché de prestations similaires ne peut pas se rapporter à une opération de travaux différente de celle prévue par le marché initial.

Les marchés de prestations similaires ne peuvent être conclus que dans un délai de trois ans à compter de la notification du marché public initial conformément à l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Le prix est global, forfaitaire, non actualisable et non révisable. La durée du marché débute à compter de la notification du marché jusqu'au terme de la garantie de parfait achèvement. Les délais d'exécution des travaux débute à compter de la date de la date de démarrage fixée par l'ordre de service No1 notifiant le début du délai contractuel.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Façades - Etanchéité - Couverture

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44810000
44316500
44221200
45410000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FR107
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Consultation d'entreprises pour la réalisation des travaux de réhabilitation énergétique des 16 logements du 21-25, rue du bel air - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Façades - Etanchéité - Couverture

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Valeur technique / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Conformément aux dispositions des articles L.2122-1 et R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, les prestations pourront donner lieu à un (ou plusieurs) nouveau(x) marché(s) pour la réalisation de prestations similaires.

Les prestations similaires doivent être entendues comme réalisables à l'identique, en application des seules spécifications techniques du marché initial. Il s'agit de nouveaux travaux consistant dans la répétition de travaux similaires à ceux qui ont été confiés au

Titulaire du marché initial, à condition que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du marché initial. Le marché de prestations similaires ne peut pas se rapporter à une opération de travaux différente de celle prévue par le marché initial.

Les marchés de prestations similaires ne peuvent être conclus que dans un délai de trois ans à compter de la notification du marché public initial conformément à l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Le prix est global, forfaitaire, non actualisable et non révisable. La durée du marché débute à compter de la notification du marché jusqu'au terme de la garantie de parfait achèvement. Les délais d'exécution des travaux débute à compter de la date de la date de démarrage fixée par l'ordre de service No1 notifiant le début du délai contractuel.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Menuiserie extérieure - Serrurerie

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44221100
44316500
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FR107
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Consultation d'entreprises pour la réalisation des travaux de réhabilitation énergétique des 16 logements du 21-25, rue du bel air - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Menuiserie extérieure - Serrurerie

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Valeur technique / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: taip
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Conformément aux dispositions des articles L.2122-1 et R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, les prestations pourront donner lieu à un (ou plusieurs) nouveau(x) marché(s) pour la réalisation de prestations similaires.

Les prestations similaires doivent être entendues comme réalisables à l'identique, en application des seules spécifications techniques du marché initial. Il s'agit de nouveaux travaux consistant dans la répétition de travaux similaires à ceux qui ont été confiés au

Titulaire du marché initial, à condition que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du marché initial. Le marché de prestations similaires ne peut pas se rapporter à une opération de travaux différente de celle prévue par le marché initial.

Les marchés de prestations similaires ne peuvent être conclus que dans un délai de trois ans à compter de la notification du marché public initial conformément à l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Le prix est global, forfaitaire, non actualisable et non révisable. La durée du marché débute à compter de la notification du marché jusqu'au terme de la garantie de parfait achèvement. Les délais d'exécution des travaux débute à compter de la date de la date de démarrage fixée par l'ordre de service No1 notifiant le début du délai contractuel.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Plomberie - Chauffage - Ventilation

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45331000
45330000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FR107
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Consultation d'entreprises pour la réalisation des travaux de réhabilitation énergétique des 16 logements du 21-25, rue du bel air - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Plomberie - Chauffage - Ventilation

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Valeur technique / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Conformément aux dispositions des articles L.2122-1 et R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, les prestations pourront donner lieu à un (ou plusieurs) nouveau(x) marché(s) pour la réalisation de prestations similaires.

Les prestations similaires doivent être entendues comme réalisables à l'identique, en application des seules spécifications techniques du marché initial. Il s'agit de nouveaux travaux consistant dans la répétition de travaux similaires à ceux qui ont été confiés au

Titulaire du marché initial, à condition que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du marché initial. Le marché de prestations similaires ne peut pas se rapporter à une opération de travaux différente de celle prévue par le marché initial.

Les marchés de prestations similaires ne peuvent être conclus que dans un délai de trois ans à compter de la notification du marché public initial conformément à l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Le prix est global, forfaitaire, non actualisable et non révisable. La durée du marché débute à compter de la notification du marché jusqu'au terme de la garantie de parfait achèvement. Les délais d'exécution des travaux débute à compter de la date de la date de démarrage fixée par l'ordre de service No1 notifiant le début du délai contractuel.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Electricité - Courants forts - courants faibles

Pirkimo dalies Nr.: 6
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09310000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FR107
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Consultation d'entreprises pour la réalisation des travaux de réhabilitation énergétique des 16 logements du 21-25, rue du bel air - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Electricité - Courants forts - courants faibles

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Valeur technique / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Conformément aux dispositions des articles L.2122-1 et R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, les prestations pourront donner lieu à un (ou plusieurs) nouveau(x) marché(s) pour la réalisation de prestations similaires.

Les prestations similaires doivent être entendues comme réalisables à l'identique, en application des seules spécifications techniques du marché initial. Il s'agit de nouveaux travaux consistant dans la répétition de travaux similaires à ceux qui ont été confiés au

Titulaire du marché initial, à condition que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du marché initial. Le marché de prestations similaires ne peut pas se rapporter à une opération de travaux différente de celle prévue par le marché initial.

Les marchés de prestations similaires ne peuvent être conclus que dans un délai de trois ans à compter de la notification du marché public initial conformément à l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Le prix est global, forfaitaire, non actualisable et non révisable. La durée du marché débute à compter de la notification du marché jusqu'au terme de la garantie de parfait achèvement. Les délais d'exécution des travaux débute à compter de la date de la date de démarrage fixée par l'ordre de service No1 notifiant le début du délai contractuel.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique

— Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner

— Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

— Délégation de pouvoir

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

— Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

— Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin), en lien avec le secteur d'activité et/ou en milieu occupé (logement social)

— Attestation de régularité fiscale des services des impôts de mois de 6 mois

— Attestation de moins de 6 mois de versements des cotisations sociales et contributions URSSAF,

— Extrait Kbis de moins de 3 mois

— Attestations de versements des cotisations sociales et contributions de la Caisse des congés payés

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Qualifications professionnelles (Qualibat) en vigueur à la date de la remise de l'offre. Les entreprises qui ne sont pas en mesure de fournir ces éléments, en raison de leur date récente de création, peuvent prouver leur capacité économique, financière et technique par tout autre moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Réhabilitation en milieu occupé.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 11/03/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Prancūzų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 4 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 12/03/2020
Vietos laikas: 09:30

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats classés premiers après analyse des offres initiales sur chacun des lots. Elles se dérouleront par phases successives, de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.

La négociation pourra se dérouler par écrit ou par audition.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Tribunal de Grande Instance
Adresas: Rue Pasteur Vallery Radot
Miestas: CRETEIL CEDEX
Pašto kodas: 94011
Šalis: Prancūzija
Telefonas: +33 149811600

Interneto adresas: http://www.justice.gouv.fr/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Tribunal de Grande Instance
Adresas: Rue Pasteur Vallery Radot
Miestas: CRETEIL
Pašto kodas: 94011
Šalis: Prancūzija
Telefonas: +33 149811600

Interneto adresas: http://www.justice.gouv.fr/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/02/2020