Werken - 13352-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Marseille: Sloopwerkzaamheden

2019/S 008-013352

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Marseille
Hôtel de Ville — quai du Port
Marseille Cedex 20
13233
Frankrijk
E-mail: dgaj-dmp@marseille.fr
NUTS-code: FRL04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marseille.fr

Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.mairie-marseille.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://mpe-marseille.local-trust.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://mpe-marseille.local-trust.com/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=24683&orgAcronyme=mairie-marseille
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://mpe-marseille.local-trust.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux d'aménagement dans le cadre de la valorisation de la plage de la Pointe Rouge

Referentienummer: 2018_45004_0028
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45111100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux d'aménagement dans le cadre de la valorisation de la plage de la Pointe Rouge.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux plage de la Pointe Rouge: voirie, réseaux, divers

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voirie réseaux divers.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gros œuvre — fondations spéciales

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gros œuvre — fondations spéciales.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ouvrages bois — fondations métalliques vissées

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ouvrages bois — fondations métalliques vissées.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— DC1 ou DUME,

— déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir,

— déclaration sur l'honneur ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation inscrite au bulletin nº 2 du casier judiciaire pour les infractions des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre État de l'UE,

— déclaration sur l'honneur être en règle au regard des articles L. 5212-1 et suivants du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés,

— déclaration sur l'honneur qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales visées par l'ordonnance nº 2015-899 ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France,

— déclaration sur l'honneur qu'il n'entre dans aucun des cas de l'article 45 de l'ordonnance nº 2015-899 en cas de redressement judiciaire, que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

DC2 déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles. Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des 3 dernières années devront fournir:

— pour vérifier la date de création de l'entreprise: une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises,

— pour justifier de leurs capacités économiques et financières: le montant de leur capital social.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— les candidats devront justifier de capacités professionnelles permettant la bonne exécution des prestations, objet du marché. Ces capacités pourront être attestées par tout moyen notamment par les certificats et qualifications professionnelles des entreprises pour justifier du niveau de qualification ou références équivalents:

—— lot 1: dallage béton (bétons désactivés, décoratif): Qualibat Réf. 2151,

—— lot 1: certification MASE (management sécurité),

—— lot 1: ISO 14001 (respect de l'environnement),

—— lot 2: fondations spéciales, micropieux: Qualibat Réf. 1231-1232,

—— lot 3: fondations spéciales, pieux forés: Qualibat Réf. 1233,

—— lot 3: bardage bois (technicité supérieure): Qualibat Réf. 3813,

—— lot 3: fourniture et pose de structure bois (technicité supérieure): Qualibat Réf. 2313 pour l'appréciation de références éventuellement fournies à l'appui de ce critère, il est souhaité que figurent la date, le lieu, le montant, le contenu des prestations récemment exécutées et le nom du maître de l'ouvrage. la preuve de la qualification de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références d'études attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser les prestations pour lesquelles elle se porte candidate. Le candidat fournit le référentiel décrivant les critères d'obtention des certificats qu'il présente. Toutefois, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le marché démarre à compter de l'ordre de service de démarrage, et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. La date d'ouverture des plis indiquée dans le présent avis n'est pas publique, par conséquent elle n'est que prévisionnelle et indicative. De même, les estimations indiquées sont données à titre purement informatif. Pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr — Mode de transmission des candidatures et offres: remise obligatoirement dématérialisée sur le profil acheteur ci-dessus, aucun autre mode de transmission accepté. Critères de jugement des offres (cf. détails au RC): critères de jugement pour les lots 1 et 2 1º). Valeur technique de l'offre — 60 points maximum le total des points attribués à chaque sous-critère, constituera la valeur technique initiale VT (i) du candidat. Les sous-critères sont les suivants:

— sous-critère 1: méthodologie d'intervention envisagée qui devra préciser l'organisation générale et les dispositions envisagées décomposé comme suit (20 points maximum)/Respect du planning, installations de chantier et temps de tâches dans le cadre du calendrier détaillé d'exécution des travaux en particulier pour la prise en compte des délais de commande et d'approvisionnement (10 points maximum)/mesures prises pour le respect du site pendant la phase chantier (10 points maximum),

— sous-critère 2: les moyens humains spécifiquement affectés au présent chantier (20 points maximum),

— sous-critère 3: moyens matériels spécifiquement affectés au présent chantier (7 points maximum),

— sous-critère 4: matériaux spécifiques mis en œuvre pour ce chantier (7 points maximum),

— sous-critère 5: la Ville de Marseille étant soucieuse de contribuer à permettre a des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, les entreprises réservant une part des heures de travail générées par le marché à la réalisation d'un acte d'insertion professionnelle seront valorisées. (6 points maximum) Modalités de mise en œuvre de ces critères pour le lot 3:

1) valeur technique de l'offre — 60 points maximum le total des points attribués à chaque sous-critère, constituera la valeur technique initiale VT (i) du candidat. Les sous-critères sont les suivants:

— sous-critère 1: méthodologie d'intervention envisagée qui devra préciser l'organisation générale et les dispositions envisagées décomposé comme suit (20 points maximum): respect du planning, installations de chantier et temps de tâches dans le cadre du calendrier détaillé d'exécution des travaux en particulier pour la prise en compte des délais de commande et d'approvisionnement (10 points maximum)/mesures prises pour le respect du site pendant la phase chantier (10 points maximum),

— sous-critère 2: les moyens humains spécifiquement affectés au présent chantier (20 points maximum),

— sous-critère 3: moyens matériels spécifiquement affectés au présent chantier (10 points maximum),

— sous-critère 4: matériaux spécifiques mis en œuvre pour ce chantier (10 points maximum).

Prix de l'offre — applicable à tous les lots la note maximum est de 40 points.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Marseille
22-24 rue Breteuil
Marseille Cedex 6
13281
Frankrijk
Telefoon: +33 491134813
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Fax: +33 491811387
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Introduction du recours.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Marseille
22-24 rue Breteuil
Marseille Cedex 6
13281
Frankrijk
Telefoon: +33 491134813
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Fax: +33 491811387
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019