Diensten - 494728-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 

Frankrijk-Gonfreville l'Orcher: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

2018/S 216-494728

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ville de Gonfreville l'Orcher
place Jean Jaurès
Gonfreville l'Orcher
76700
Frankrijk
E-mail: contact-marchespublics@gonfreville-l-orcher.fr
NUTS-code: FRD22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gonfreville-l-orcher-marches.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.gonfreville-l-orcher-marches.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.gonfreville-l-orcher-marches.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concours restreint de maîtrise d'œuvre - rénovation / extension du centre de loisirs René Cance et du centre d'hébergement

Referentienummer: 51 / 2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71221000
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71221000
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation concerne l'exécution d'une mission de maîtrise d'œuvre en vue de la réalisation de travaux de rénovation / extension ayant les objectifs désignés ci-après et détaillés dans le pré-programme:

— offrir une conformité et une fonctionnalité répondant à l'inadaptation de l'équipement actuel,

— rénover l'ensemble des espaces et des façades,

— réaliser la rénovation énergétique des l'ensemble des bâtiments, notamment au niveau du chauffage,

— concevoir des espaces clairement identifiés et accessibles tout en respectant les obligations du pré-programme de la présente consultation,

— mise en accessibilité totale du site, notamment de l'hébergement avec la création d'un ascenseur,

— mise en sécurité du site.

Les travaux se situent à l'adresse suivante:

52 rue René Cance, 76700 Gonfreville l'Orcher.

La partie de l'enveloppe financière affectée aux travaux (Co) par le maître de l'ouvrage est égale à 4 000 000,00 EUR HT (valeur janvier 2018), dont :

— Centre de loisirs : 2 800 000,00 EUR HT,

— Centre d'hébergement : 1 200 000,00 EUR HT.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.10)Criteria voor de selectie van de deelnemers:

Garanties financières: pour assurer la mission.

Références et expériences significatives et transposables au projet: construction et/ou réhabilitations de bâtiments équivalents déjà réalisées et visitables.

Composition, organisation et capacité techniques de l'équipe à réaliser le projet: la composition de l'équipe au regard des compétences attendues, le rôle des intervenants dans le projet et l'organisation de l'équipe en termes de moyens matériels et humains dédiés au projet (études et travaux).

La compréhension des enjeux et appropriation du projet par l'équipe: ce critère sera apprécié au regard des points abordés dans la note de présentation et de la la méthodologie de travail proposée.

Une attention particulière sera portée à la présentation du dossier de candidature.

L'absence de l'une des pièces énoncées à l'article 10.2 du règlement de consultation est susceptible d'entraîner le rejet de la candidature. Les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes sont également écartés.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:

Architecte

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 3
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Les critères de jugement des prestations des concurrents tiendront compte des points indiqués ci-dessous:

— la fonctionnalité générale du projet:

—— organisation fonctionnelle intérieure,

—— plan de circulation extérieure,

—— qualité architecturale des espaces de vie,

—— options proposées en matière de qualité d'usage,

—— propositions techniques: prise en compte des différentes tranches d'âge par bâtiment: originalité, gestion des espaces....,

—— prise en compte de l'exploitation/maintenance,

—— la préservation de l'identité du centre/de l'historique du site Camps de la cité.

— la qualité architecturale et l'insertion urbaine:

—— relation au site et parti esthétique.

— la qualité technique et la prise en compte du développement durable:

—— caractère innovant,

—— créativité dans l'aménagement proposé.

— le respect de l'enveloppe financière affectée au travaux:

—— estimation de base,

—— les coûts ultérieurs d'exploitation/maintenance.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 04/03/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: ja
Aantal prijzen en de waarde ervan:

Chaque candidat recevra une prime de 20 000,00 EUR HT.

Une réduction ou une suppression de la prime pourra être appliquée si le dossier présenté est incomplet ou si les éléments fournis traduisent un manque d'implication dans le dossier.

IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
53 avenue Gustave Flaubert
Rouen
76005
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal adminstratif
53 avenue Gustave Flaubert
Rouen Cédex
76005
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018